建设项目地下管线资料交接单

时间:2023-12-28 点赞:50381 浏览:101554 作者原创标记本站原创

本文是一篇投标报价论文范文,投标报价相关毕业论文开题报告范文,关于建设项目地下管线资料交接单相关毕业论文题目范文。适合投标报价及建造师及建设工程方面的的大学硕士和本科毕业论文以及投标报价相关开题报告范文和职称论文写作参考文献资料下载。

南海区工程建设项目施工招标文件

(适用于网上交易)

2016年版

招标项目编号:449620160497

项目名称:西二环高速樵高路立交地块和大岗立交地块景观林带建设项目

项目地址:佛山市南海区西樵镇

招标人(盖章):佛山市南海区西樵镇城乡统筹局

法定代表人或其委托代理人:

联系人:潘先生办公:0757-86890797

招标代理机构(盖章):广东创南工程管理有限公司

联系人:高先生办公:0757-86253386

传真:0757-86316628

审查备案单位(盖章)佛山市南海区西樵镇公共资源交易管理委员会办公室

一投标须知

1计划立项文号_______/_______2规划许可证号_______/_______3工程勘察单位_______/_______4工程设计单位上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司5工程监理单位(已确定监理单位(未确定监理单位6提供设计图纸(图纸目录,(施工全图壹份,(设计变更文件份.7资金来源情况(政府100%,(国有%,(集体100%,(私营%,(外资%,(其它:8资金到位情况(全部到位(50%以上到位(启动资金到位(9建设工程工程类型(房屋建筑(公路工程(水利水电(电力工程(市政工程(机电安装(土石方(园林绿化(装修工程(其他:工程概况本项目为西5-大岗立交,西6-樵高路立交景观林带建设.工程造价约225万元.招标内容及范围(地基基础(土石方(主体结构(建筑防水(室外给排水(装修装饰(钢结构(建筑幕墙(设备安装(水电安装(消防工程(园林绿化(防腐保温(拆除工程(加建工程(智能化(路基(路面桥梁管道交通设施信(其他(其它说明:自行踏勘考虑.11投标人

投标资格具有在中华人民共和国境内注册有效的独立企业法人营业执照.

具备行政主管部门核发的城市园林绿化企业或以上资质的施工企业,

具有有效的《佛山市建筑行业企业诚信手册》(投标人必须在佛山市建筑行业诚信管理平台的园林绿化企业中登记备案,诚信登记备案及其年度综合考评结果以佛山市建筑行业诚信管理平台中查询结果为准,且在开标当天佛山市建筑行业诚信管理平台的建筑施工企业及园林绿化企业的企业状态均不为锁定状态).

(项目负责人:具有经广东省行业主管部门或其委托的机构发出的园林项目负责人证书,或具有市政公用工程专业二级以上(含二级)(如在广东省以外注册的须具有同专业一级)注册建造师证或同级同专业有效的建造师临时执业证书【注:根据(粤建市函〔2016〕218号)文规定,在广东省以外参加考试取得二级建造师资格证书并注册的人员暂不能在我省执业】,无论投标人提供园林项目负责人证书,或市政公用工程专业注册建造师证(或建造师临时执业证书)的项目负责人都应已在佛山市建筑行业诚信管理系统登记备案,且在开标当天资格审查时未被佛山市或其他地区锁定的人员中选取.且在递交本项目的投标文件之日起,不能在其它的在建项目担任项目负责人,否则招标人有权取消其中标资格,并没收保证金,同时将视为刻意隐瞒事实,弄虚作假骗取中标,并列入佛山市南海区不诚信企业名单(黑名单库).

(其他要求:

1,本工程只接受独立申请,不接受联合体投标.

2,中标候选人在中标公示期内必须提供以下资料供招标人核对:营业执照,资质证书,法定代表人证明书,授权委托书,项目负责人的园林项目负责人证书,或建造师证书【注:项目负责人的建造师证书(或有效的建造师临时执业证书)必须为市政公用工程专业二级以上(含二级)(如在广东省以外注册的须具有同专业一级)的注册建造师证书或同级同专业有效的建造师临时执业证书,且中标候选人提供的项目负责人必须与投标时提供的项目负责人一致】,网上投标报价清单.

3,上述资料均须提供一式两份复印件且复印件须加盖投标人公章,原件在核对后退回.

4,如中标候选人不能按时提供符合上述资格要求的证明资料给招标单位核对,招标人将取消其中标资格并没收其投标保证金,同时上报区招投标主管部门列入南海区建设工程投标企业不诚信名单并在南海区建设工程交易网公布.招标人将组织重新招标.12评标定标办法(最低价评标法:系统自动计算并确定有效投标报价最低的投标人为中标人.

(合理低价评标法:系统自动将所有有效标报价由低往高的顺序依次排出名次,去除排名第一的投标报价,取排名第二至第五的投标报价的算术平均值作为评标标准价.系统自动计算并确认低于且最接近评标基准价的有效报价投标人为中标人.

(二次平均值评标法:系统自动计算所有有效标报价(去掉一个最高报价和一个最低报价)的算术平均值作为第一次平均值,再计算低于第一次平均值的所有有效报价的算术平均值作为评标基准价,取低于且最接近评标基准价的有效报价投标人为中标人.

(简易平均值评标法:系统自动将所有有效标报价(去掉一个最高报价和一个最低报价)的算术平均值作为评标基准价.自动计算并确认低于且最接近评标基准价的有效报价投标人为中标候选人.

(当有效报价的投标人3名以上且不足5名时,取所有有效投标报价计算评标基准价.

(若两个或两个以上的投标报价相同,且同为中标候选人时,招标人将采用抽签的形式确定中标候选人的先后顺序.投标人必须在收到通知后的规定时间内到达开标现场,否则,视为放弃,默认摇珠结果.(参加摇珠仪式时,投标人代表应提交投标委托书和代表的原件及复印件)

(到投标截止时间止,招标人收到的投标文件少于3个的,或经评审后有效的投标文件少于3个的,招标人将依法重新组织招标.

招标人确定中标候选人为中标人.当中标候选人放弃中标,或因不可抗力提出不能履行合同,或在规定的期限内未能提交履约担保的,或因其它原因(如提供虚假业绩等)招标人须取消中标候选人中标资格的,招标人重新组织招标.13工期要求工期:60日历天(实际开工日期以业主发出开工通知为准,工期不因雨天,假期等因素而延长).

(整体工程必须在年月日前完成.

(本工程保修期为1年,苗木养护期为12个月.14质量要求(质量目标:(1,合格(2,

(执行标准:执行国家,广东省,现行工程质量验评标准.

(其它说明:_15安全文明

施工要求(安全目标:(1,合格(2,

(执行标准:按现行的《工程施工质量验收规范》标准,达到"合格".

(其它说明:_________16承包方式(固定总价:本次招标采用招标文件,施工图纸及工程量清单内容总承包的方式确定总的工程款,该款项已是招标人应付给中标人的全部对价,投标报价文件包含投标总价及综合单价时,投标总价为合同总价.合同总价在招标文件及施工合同约定的风险范围之内不可调整.招标人提供的关于工程量的数据只供参考,投标人必须在投标前自行勘察,计算实际工程量,并充分估算风险,谨慎报价.招标人在工程验收合格后,与投标人结算时只需支付投标人的中标金额,投标人不能以任何理由要求增加支付工程款.

(固定清单单价:投标报价文件包含投标总价及综合单价时,综合单价为合同单价.合同单价在招标文件及施工合同约定的风险范围之内不可调整.

(可调价格:合同总价或者单价在合同实施期内,根据合同约定的办法调整.

(其它说明:17项目负责人要求(中标人不得擅自变更建造师(项目负责人),若需变更应征得招标人同意,并按要求办理相关手续.

(其它说明:18总包及分包规定(中标人不得擅自将项目子项工程分包给第三方,若需分包应征得招标人同意.

(其它说明:____________19主要材料

使用要求(投标人必须使用具有建材质检部门出具产品合格证的工程材料,并符合规定和要求.

(其它说明:按施工图纸要求._20工程款支付

方式(预付款:/.

(进度款:工程进度完成至50%时,付至合同总价的30%,工程竣工验收合格并结算后一个月内付至结算造价的90%,

(保修金:余下10%工程款作为工程保修金,待竣工验收合格1年后一个月内无息一次性支付完毕.

(其它说明:

1.收款时必须为有效,有效必须遵循属地管理的原则.工程款应专款专用,一旦招标人发现工程款被挪作它用,招标人有权采取适当的措施来保证其专款专用.21预算说明(预算编制说明:按《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2016),《广东省园林绿化工程综合定额(2016)》及配套文件和《佛山工程造价信息》2016年第1季度及部分材料以市场询价为计价依据.

(其它说明:_________22投标报价(投标报价方式:清单报价

(投标报价方式:固定总价

(投标报价方式:费率报价

(招标备案的预算总价金额为:人民币2251797.57元(已包括安全防护,文明施工措施费),

投标上限价:人民币2026617.81元,(招标备案预算参考价下浮10%)(已包括安全防护,文明施工措施费).

(其它说明:投标人的投标报价不得高于投标上限价,否则其投标文件按废标处理.23投标文件组成(由网上投标报价系统指定内容组成,多报或少报将无法提交投标文件.24分部分项工程量清单项目费(完成招标文件所提供的分部分项工程量清单项目所需的人工费,材料费,机械使用费,管理费和利润,并考虑风险因素.

(其它说明:25措施项目费(完成招标文件所提供的施工图纸及工程量清单内容内所需的全部措施费用.投标人根据本工程的具体情况,以"项"或"宗"列项报价.

(措施项目费不予调整,投标人漏报或少报,招标人将视为此项费用已包括在其它费用之内而不予支付.

(因设计变更或地质条件发生变化属于招标范围以外的措施项目费,按合同约定结算.

(分部分项工程费总额增(减)10%以内时,措施项目费执行合同的费用总额,增(减)超过10%时,措施项目费总额按合同价款中措施项目费总额占分部分项工程费总额的比例相应调整.

(其它说明:26规费,税金规费,税金等在投标报价中属于非竞争性费用,投标人必须按照规定费率进行报价.

其它说明:根据相关的法律法规文件规定,编制投标文件时以下的费用项目须按规定的费率与金额计算,详见下表:

序号

费用名称

计费基础

费用率

规费及税金

规费

其中:危险作业意外伤害保险

分部分项工程费+措施项目费+其他项目费

0.1%

其中:防洪工程维护费

分部分项工程费+措施项目费+其他项目费

0.0864%

税金

分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费

3.477%

27安全生产文明施工措施费(安全生产文明施工措施费在投标报价中属于非竞争性费用,其内容和范围应以现行广东省统一工程计价依据规定为准.投标人必须按照广东省的相关规定进行报价,未报或少报将无法提交投标文件.

(其它说明:投标单位报价时,本工程各个单位工程的安全防护,文明施工措施费不得低于下表所列最低值(含本数,但未含规费和税金).

序号

单项工程名称

投标人填报的安全防护,文明施工费的最低值(元)

1

西5-大岗立交

26910.76

2

西6-樵高路立交

16915.83

合计

43826.59

备注:投标人填报的各单项工程及合计的安全防护,文明施工费不能低于招标人给出的上述各单项工程及合计的安全防护,文明施工费的最低值,否则投标文件作废标处理.28施工配合费(投标人根据本工程具体情况列项报价.

(经招标人批准有权使用主体承包方现有的临时设施:包括临时水电接驳,临时施工便道,围墙,卫生设施等.

(配合招标人进行工程分包所须的费用:包括施工组织协调,垂直运输机械使用,临时设施使用,临时水电使用,已完工程或设备保护等费用.

其它说明:施工配合费由投标人自行考虑,发包人不会就任何有关上述费用项目所产生的费用另行签证作

本文是一篇投标报价论文范文,投标报价相关毕业论文开题报告范文,关于建设项目地下管线资料交接单相关毕业论文题目范文。适合投标报价及建造师及建设工程方面的的大学硕士和本科毕业论文以及投标报价相关开题报告范文和职称论文写作参考文献资料下载。

为增加本工程费用的依据.29预留金(按/元填报,少报或不报视为已包含在总报价中而不予另外支付.

(按实际发生额结算

(其它说明:/30主要材料

报价要求如招标人对主要材料有要求,投标人应响应或不低于该要求.否则,一旦中标,招标人有权指定符合设计规范要求的产品.

□其它说明:31增减工程,工程量误差引起造价变化的调整条件(招标人确认的工程量增减.

(招标人确认的设计变更或工程商洽.

(招标工程量清单中误差不超过±10%(含10%)的项目不予调整,误差超过±10%(不含10%)的项目,其超过±10%以上(不含10%)的部分经双方审核确认后予以调整.

(其它说明:32价款调整方式□招标工程量清单中已列的项目按照中标人投标报价计算.

□招标工程量清单中未列的项目,中标人投标报价中有类似单价的参照类似单价计算,中标人投标报价中无类似单价的按照预算编制原则及中标降幅计算.

□材料价以投标价为依据.

□材料价以施工期间信息价为依据.

□招标工程量清单未列项目主要材料价格:

□1.参考施工期间《佛山工程造价信息》公布的材料单价计算,《工程造价信息》未列的材料,可由招标中标招标中标.(其它说明:任何材料价格波动不作调整,投标单位应充分考虑市场风险.

工程结算方式:

1工程计价办法

投标人应充分考虑施工期间各类可调材的市场价格变化和可能的国家政策性调整,以确定风险系数,对工程图纸及工程量清单包括的所有内容的施工进行清单报价.结算时按中标人的投标总价进行结算.对投标文件中的漏项,错项,错算工程量等非设计变更原因引起的差异,视为已包含在投标总报价中,工程结算时不予签证增加费用.

1.1下列一种或一种以上的情况,才是工程造价调整的因数:

◇成功索赔引起的费用的增减,

◇因业主提出赶工要求而引起的费用的增减,

◇合同规定的奖罚金情况的发生,

◇业主变更或设计变更,

1.2本工程的结算若没有发生第1.1项中允许调整的情况则按中标价结算.其费用不因市场人工,材料,机械的价格变化以及其他政策性文件的下达而调整其余工程量,除第1.1项中允许调整的外,均不得调整.


1.3若在施工过程中发生第1.1项中允许调整的原因导致的工程量增减而引起的工程价款调整的项目,则:

1.3.1承包人投标文件中有相关清单项目的工程量(包含《分部分项工程和单价措施项目清单与计价表》中的清单项目)的计算办法:

(1)实际完成工程量对比备案预算工程量增加或减少在10%内(含10%)的,按承包人的投标时的综合单价结算,

(2)实际完成工程量对比备案预算工程量增加10%外的,其增加超过10%的部分工程量计算如下:

a.如果承包人的投标文件中的综合单价比招标备案的预算参考综合单价低的则按承包人投标文件中的相应的清单项目的综合单价进行结算,

b.如果承包人的投标文件中的综合单价比招标备案的预算参考综合单价高的,则按1.4的条款结算方式重新计算综合单价,

(3)实际完成工程量对比备案预算工程量减少10%外的,其减少超过10%的部分工程量计算如下:

a.如果该项目的承包人的投标文件中的综合单价比招标备案的预算参考综合单价高的则按承包人投标文件中的相应的清单项目的综合单价进行扣减结算,

b.如果该项目的承包人的投标文件中的综合单价比招标备案的预算参考综合单价低的,则按1.4的条款结算方式重新计算综合单价,

1.4承包人投标文件中没有的清单项目或施工材料的规格发生更改(包含《分部分项工程和单价措施项目清单与计价表》中的清单项目):

以实际完成的工程量执行《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2016,《广东省园林绿化工程综合定额(2016)》及配套文件进行结算,材料价按施工期间的《佛山工程造价信息》发布价计算,没有发布价的按市场价计算,特殊材料按经发包人,承包人,监理三方签证,最终以有资质的中介单位审核为准,取费费率参照招标备案预算价确定,规费,税金等的计费程序按行政建设主管部门有关文件规定,按以上原则计算出该项目的工程造价后,并乘以结算系数作为结算价款.

【结算系数等于(中标总价-暂列金额)÷(招标备案预算总价-暂列金额)】

1.5《总价措施项目清单与计价表》中所提供的内容只供参考,投标人可根据本工程的具体情况,在《总价措施项目清单与计价表》中以"项"或"宗"增加内容并列项报价,结算时,除发生较大变更,发包人及承包人根据实际情况约定另外增加签证的除外,该部分措施项目费不予调整.

1.6《其它项目清单与计价汇总表》中的"总承包服务费","材料检验试验费","预算包干费"和"工程优质费"的计算:结算时,除发生较大变更,发包人及承包人根据实际情况约定另外增加签证的除外,该部分费用不予调整.

1.7工程施工过程中,暂列金额没有使用或有结余,工程结算时应按承包人实际完成的工作量计算,剩余部分仍归发包人所有.

1.8因建设单位原因进行设计变更造成工程量减少的项目,在结算时扣除其相应的造价.

1.9施工中承包人不得对原工程设计进行变更.因承包人擅自变更设计发生的费用和由此导致发包人的直接损失,由承包人承担,延误的工期不予顺延.

1.10承包人在施工中提出的合理化建议涉及到对设计图纸或施工组织设计的更改及对材料,设备的换用,须经工程师同意.未经同意擅自更改或换用时,承包人承担由此发生的费用,并赔偿发包人的有关损失,延误的工期不予顺延.

1.11工程竣工后,结算由西樵财政部门委托中介机构审核并由相关部门最终审核确认,方可作为结算依据.33投标报价风险(投标人依据招标文件提供的相关资料并自行考虑风险因素计算投标报价,一旦中标,投标报价将不会因市场变化因素而得到调整.

(投标报价中应包括工程量清单项目所发生的人工费,材料费,机械费,管理费,利润,项目措施费,规费,税金,配合费,预留金以及施工合同包含的所有风险,责任等各项应有费用,投标人漏报或不报,招标人将视为有关费用已包括在工程量清单项目的其它单价及合价中而不予支付.

(投标人应按照招标文件提供的工程量清单逐项填写单价及合价,投标人没有填写单价及合价的项目,招标人将视为此项费用已包括在工程量清单项目的其它单价及合价中而不予支付.

(招标人发出的招标文件内容和格式不许增加和修改,投标人确认工程量清单存在的缺项,漏项,计算误差或认为施工图纸存在不明确,不一致时,应在投标截止3天前,以书面方式向招标人提出,招标人将在投标截止2天前答复.投标人未在规定的时间内向招标人提出异议,则视为投标人已认可该工程量清单包含了设计文件全部内容.

(采用固定总价合同方式的项目,工程量清单漏项,少计工程量的费用视为已包含在投标人的最终报价中,不予调整.

(其它说明:招标文件的修改或补充通知等文件为招标文件的组成部份,具有约束作用.

到投标截止时间止,招标人收到的投标文件少于3个的,或经评审后有效的投标文件少于3个的,招标人将依法重新组织招标.34投标有效期投标文件提交截止时间后:(30天内有效(45天内有效(60天内有效(90天内有效(天内有效35投标担保⒈保证方式:预存保证金

⒉保证数额:人民币55000.00元,其中包含45000元投标保证金以及10000元的诚信保证金.

⒊提交形式:

开户银行:中国建设银行股份有限公司佛山西樵支行

户名:佛山市南海区西樵镇公共资源交易中心

账号:44001667238053006957

保证金由投标单位帐户一次性汇出,投标保证金的汇款单位名称应与投标单位名称一致,否则,招标人将予以拒绝.

投标担保金是否准确到帐,以收款银行的回单为准,由于要素不清晰或未按以上述要求提交投标担保金而导致投标无效或不能参加投标的,所造成的后果由投标人负责.

特别提示:

(1),投标人在划出款项时,千万记住核对投标担保金的金额(特别是元位金额),

(2),投标人应从存款账户一次性转入投标担保金,但不得将投标担保金分笔转入招标人指定账户,

(3),投标人在填写银行汇款凭证时,必须注明以下信息:工程项目名称全称,如填写银行汇款凭证时因填写字数限制未能填写工程项目名称全称的可填写工程项目简称,

(4),投标人在汇款时必须要求银行工作人员在用途(或摘 要或附言)栏输入以下信息:工程项目名称全称,如填写银行汇款凭证时因填写字数限制未能填写工程项目名称全称的可填写工程项目简称,(要在汇款系统上传送信息到收款方银行,用于收款银行识别该款项的用途),

(5),投标人在汇款时必须要求银行工作人员录入:投标人名称全称,投标人帐号,投标人开户行全称(要在汇款系统上传送信息到收款方银行,标后退保证金时,交易中心委托收款银行将投标人投标担保金从原路退还该款项给汇款人的存款账户).

(6),工程项目简称为:景观林带项目

⒋到账截止时间:2016年7月6日24:00时止

⒌退还时间:

⑴未中标的投标人的投标保证金,办理投标保证金退还手续后,佛山市南海区西樵镇公共资源交易中心将于定标后通过中国建设银行股份有限公司佛山西樵支行电子银行电子汇兑方式直接将投标人的保证金划转回其原汇款账户内,各投标人请自行查收.退保证金的具体时间将于西樵公众服务网(xiqiao.gov.).中标人的投标担保金在与招标人签订施工合同起5个工作日内退回(不计利息).

(2)中标人的投标保证金全部自动转为履约保证金,履约保证金的有效期至本工程竣工验收合格后一个月内(不计利息).中标人凭本工程的施工合同,中标通知书,竣工验收报告到西樵镇公共资源交易中心办理退回手续.

(3)流标工程的投标人的投标保证金,办理投标保证金退还手续后,约于该工程确定流标后通过中国建设银行股份有限公司佛山西樵支行电子银行电子汇兑方式直接将投标人的保证金(原额)划转回其原汇款账户内,各投标人请自行查收.参与流标工程二次招标的投标人,需按二次招标的招标文件要求重新划汇投标保证金.

6发生下列情形之一时,投标人投标担保将被没收:

1,弄虚作假或与其他投标人串通骗取中标,

2,投标截止之后至投标有效期终止期间撤回其投标文件,

3,因中标人过错被取消中标资格,

4,中标后无故放弃中标,

5,接到中标通知书后,10天内不按招标文件及投标文件的内容与招标人签订工程承包合同,

6,未按招标文件要求向招标人提供履约担保的.

7,法律法规规定其它损害招标人利益的情形.36招标人支付担保保证方式:(1,保证(2,支票(3,银行汇票

(4,银行保函(5,银行转账

保证数额:/万元

其它说明:37中标人履约担保保证方式:(1,保证(2,支票(3,银行汇票

(4,银行保函5,银行转账

保证数额及到账时间要求:评标公示结束后双方签订施工合同前,本工程的投标保证金(55000.00元,其中包含45000元投标保证金以及10000元的诚信保证金.)自动转为本工程的履约担保金.

退回履约担保金时间:本工程竣工验收合格后一个月内(不计利息)返还承包人.38中标人差额

履约担保保证方式:(1,保证(2,支票(3,银行汇票

(4,银行保函(5,银行转账

保证数额:约/万元39合同文本(使用建设部,国家工商行政管理局监制的《建设工程施工合同》(示范文本)

(使用广东省建设厅监制的《广

本文是一篇投标报价论文范文,投标报价相关毕业论文开题报告范文,关于建设项目地下管线资料交接单相关毕业论文题目范文。适合投标报价及建造师及建设工程方面的的大学硕士和本科毕业论文以及投标报价相关开题报告范文和职称论文写作参考文献资料下载。

东省建设工程施工合同》(示范文本)40施工奖罚

措施施工安全奖惩:(无责任事故,奖万元,

(获市安全生产文明施工样板工地奖,奖万元,

(获广东省安全生产文明施工样板工地奖,奖万元.

(一般责任事故,罚万元.(重大责任事故,罚万元.

施工质量奖惩:(获国家部级和部以上级奖,奖万元

(获广东省优良样板工程奖,奖万元.

(获市优良样板工程奖,奖万元.

施工进度奖惩:(竣工验收交付使用每提前天竣工,奖万元.

按施工合同约定期限每延误1天竣工,罚0.5万元.

(按施工合同约定第1天起每延误天竣工,罚万元.

(其它规定:41工程验收工程完工后,中标人应向招标人提出书面的验收申请,招标人应在收到申请后30天内组织验收.42资料获取方式(投标人可于2016年6月25日至7月7日上午9时00分前(时间)在南海建设工程交易网(nhcet.)和西樵镇公众服务网xiqiao.gov.)(网址)查阅招标文件等资料.

(其它规定:43候选中标方式因中标人原因中标人被取消中标资格的,招标人将:

(以中标价依排名次序选择中标候选人作为中标人

(重新组织招标

(其它说明:1,到投标截止时间止,招标人收到的投标文件少于3个的,或有效标不足3名时,招标人应当依法重新招标.44招标议程安排1,投标人自行安排踏勘施工现场,相关费用以及责任,风险自担.

2,投标人对招标文件,工程状况的提出书面疑问时限:在开标时间3日前,即2016年7月4日,通过书面传真的方式传真至佛山市南海区西樵镇公共资源交易中心(传真:0757-86827736).投标人传递的书面投标疑问应列明招标项目名称和招标项目编号,但不得署名,否则其投标疑问招标人将不予答复.过时招标人将不再受理,因此引起的损失由投标人自负.

3,招标人对招标文件的澄清或修改,补充,答疑公布时间:在开标时间2日前,即2016年7月5日.澄清,修改,补充,答疑将在南海建设工程交易网(nhcet.)和西樵公众服务网(xiqiao.gov.)发布并成为招标文件的组成部分,请投标单位自行查阅下载.

4,投标截止时间:2016年7月7日9时00分

5,开标时间:本工程将于_2016年7月7日9时15分开标.请投标单位随时注意查看网上投标报价系统招标公告中的议程安排.

6,其他说明:

⒈当招标文件,招标文件的澄清,修改,补充等在同一内容的表述上不一致时,以最后发出的文件为准.

⒉为使投标人在编制投标文件时有充分的时间对招标文件的澄清,修改,补充等内容进行研究,必要时,招标人将酌情延长提交投标文件的截止时间,具体时间将在招标文件的修改,补充通知中予以明确.45投标承诺凡参与本工程投标的投标人即视为已对本工程的《小额工程网上招投标诚信承诺书》中的全部内容作出承诺.46其他事项一,关于投标文件撤回及修改

投标人递交投标文件后,将不能撤回投标文件,请于投标前考虑此因素.投标截止之后至投标有效期终止之前,投标人将不能修改投标文件.但可覆盖投标文件.46其他事项二,关于取消中标资格

1,招标人若查实中标人存在下列行为之一,将取消其中标资格:

(1)经查实弄虚作假或与其他投标人串通骗取中标,

(2)于投标有效期终止之前撤回投标文件,

(3)因中标人过错而未能按照规定与招标人签订施工合同,

(4)因中标人过错而未能按照规定向招标人提交履约担保,

(5)法律法规规定的其它明显损害招标人利益和社会公共利益的情形.

2,中标人因上述原因被取消中标资格,招标人将按照投标须知第43项规定的方式处理.

3,中标人因上述原因被取消中标资格,至少将要承担下列违约责任:

(1)将被没收全部投标担保.

(2)按本项第2条的规定重新确定的中标价高出原中标价,其差价部分视为原中标人违约给招标人造成的损失,应予赔偿.

(3)承担因此给招标人造成的其它损失.

4,废标条款:

(1)系统中工程量清单的清单编码,名称,项目特征,单位,工程量不得修改,如跟系统中所提供不一致的,按废标处理.

(2)投标保证金在开标当天未能按招标文件要求到达交易中心帐户的.

(3)投标文件未能导入南海交易中心招投标系统的.

(4)导入招投标评标系统的投标文件未能反应有效数据的.

(5)投标人的投标报价高于投标最高限价视为无效投标报价.

(6)安全文明措施费低于投标须知第27项所要求的最低金额.

5,其他说明:_______

三、其他要求

(1)中标的施工单位在施工中使用的材料及构件应按国家,地方有关建设部门的规定进行符合要求的检测检验,并按有关规定向业主提供由有资质和符合规定的检测检验单位出具的合格的检验报告及其他合格证明材料.

(2)投标人必须保证投标时所报资料真实有效,招标人保留对资料的核查权力,一旦发现资料有虚假现象将没收投标人投标保证金,并移交有关部门处理.

(3)施工中的材料堆放,搬运所需的费用由施工单位自行负责,应包含在投标报价中,不得向招标人提出增加工程造价的要求.

(4)施工中应注意对已建工程的保护,如因本工程的中标人施工的原因造成的损坏,一律由中标人负责.

(5)施工中不得干扰附近道路及群众的正常工作及生活,如因干扰附近道路及群众的正常工作及生活给其他部门或个人造成的一切损失,或由于上述原因造成本工程工期的拖延或施工费用的增加,均由中标人自行承担.中标人应考虑在夜间施工可能不能得到有关部门批准的因素.

(6)中标单位须无条件为招标人办理各种报建等其它各种手续.46其他事项(7)按招标人规定的工期内无条件对所施工的全部内容进行拆卸和清理场地,完成所有改造工程,并交付招标人使用.拆卸的物件,如招标人需要的,应归招标人所有.

(8)中标人在施工过程中必须注意招标人财物的保护,如由于中标人的原因导致招标人财物的损坏,失窃等,中标人必须照价赔偿.

(9)中标人人员的食宿自行解决,中标单位在当天工作结束时必须保证全员离场,不得有人员在施工场地中留宿.

(10)中标人应对场地进行考察,应考虑日后场地的施工安排并遵照当地相关规定的情况下自行选定堆放场地,严禁未经有关部门批准堆放在路边,若堆放的废料及污泥会造成污染的,必须经招标人备案同意后方可堆放,材料堆放场地的费用及材料搬运费用也是包含在投标报价中,不得向招标人提出工程造价的增加.

(11)中标人必须充分考虑各工种交叉作业的配合问题,对成品做好足够的保护,同时做好施工噪音的控制,减少对周围人员的影响.

(12)中标人负责施工范围内卫生清洁并不得破坏施工场地范围外的环境卫生,并要求文明安全检查一次通过.若由中标人原因引起的区内卫生投诉,应立即按要求清理干净.

(13)中标人应当严格依照《中华人民共和国消防条例》规定,在施工现场建立和执行防火管理制度,设置符合消防要求的消防设施,并保持完好的备用状态.

(14)中标人必须注意施工安全,按国家有关要求做好安全文明施工工作,并承担有关安全施工的全部责任.如因施工现场的安全防范措施不当或工作有疏忽而导致中标人雇请的人员发生工伤或其他人身损害,或造成其他人员的人身或财产损害的,一切责任由中标人负责.中标人在施工中必须按相关规定和标准设置安全标志,标牌等,否则由招标人指作,发生的费用在其工程款中扣除.

(15)本工程的中标单位必须按佛山市建设局《关于建立我市建筑劳务分包制度的通知》(佛建工(2006)70号)执行.

(16)施工用电及用水的安装费用(包括到供电部门的报电,到供水部门的报水,拉线,拉管,表前,表后)和施工期间的水,电费用均由中标单位负责,该部分费用已在投标报价中综合考虑,由施工单位向有关部门支付.

(17)投标人应对场地进行考察,应考虑日后场地的施工安排,储存空间,装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况,将材料堆放场地的费用,材料搬运,机械材料进退场费用也是包含在投标报价中,不得向业主提出工程造价的增加,公共道路已开通.

(18)承包人必须注意施工安全,按国家有关要求做好安全文明施工工作,并承担有关安全施工的全部责任.如因施工现场的安全防范措施不当或工作有疏忽而导致承包人雇请的人员发生工伤或其他人身损害,或造成其他人员的人身或财产损害的,一切责任由承包人负责.承包人在施工中必须按相关规定和标准设置安全标志,标牌,宣传栏,效果图,否则由发包人指作,发生的费用在其工程款中扣除.

(19)承包人必须按时发放民工工资,并接受业主及其上级主管部门的监督.如因承包人未能按时发放民工工资的,业主有权在应付或到期应付给承包人的工程款项中扣出相应金额,作为代支的民工工资.如因拖欠工资而造成民工,聚众闹事,斗殴,游行,阻工等相关事件和其他后果的,一切责任和损失由承包人承担,如果给业主造成了较严重的信誉损伤或影响的,业主有权追究其造成的损失,承包人应承担赔偿责任.

(20)本项目的苗木养护期为12个月,在养护期内必须保证所有苗木100%存活.投标单位应在投标报价时综合考虑填报.

(21)成活养护,保存保养要求

①承包人在保养期内须按有关绿化保养标准进行管理,施工期内承包人应足够数量人员养护,并在施工组织设计中予以明确.

②保养期内,如出现有苗木枯死,虫害,鼠害或不符合生长要求,承包人应及时处理,更换或补种,保养期内的一切费用支出由承包人自行负担.

③在施工及保养期内,承包人须有可靠的措施,对自己所完成工程进行全面有效的保护,避免各种外在因素的破坏(如人为因素,自然气候等的影响),确保工程符合质量验收规定.

④保养期满验收时,要确保苗木成活率,植被覆盖率可靠达到设计文件要求,否则保养期相应顺延.

(21)中标候选人在中标公示期内必须提供以下资料供招标人核对:营业执照,资质证书,法定代表人证明书,授权委托书,项目负责人的园林项目负责人证书,或建造师证书【注:项目负责人的建造师证书(或有效的建造师临时执业证书)必须为市政公用工程专业二级以上(含二级)(如在广东省以外注册的须具有同专业一级)的注册建造师证书或同级同专业有效的建造师临时执业证书,且中标候选人提供的项目负责人必须与投标时提供的项目负责人一致】,网上投标报价清单.

上述资料均须提供一式两份复印件且复印件须加盖投标人公章,原件在核对后退回.

如中标候选人不能按时提供符合上述资格要求的证明资料给招标单位核对,招标人将取消其中标资格并没收其投标保证金,同时上报区招投标主管部门列入南海区建设工程投标企业不诚信名单并在南海区建设工程交易网公布.招标人将组织重新招标.

(22)本项目如需按相关建设管理部门要求,需办理报建手续的,中标人必须无条件配合招标人办理项目报建手续,并办理完成相关报建手续后才能进场施工,否则由于未能办理报建手续而造成不能施工的,招标人不予以补偿任何费用.

四、工程保修

1,质量保修责任

1.1属于保修范围和内容的项目,承包人应在接到修理通知之日后7天内派人修理.承包人不在约定期限内派人修理,发包人可委托其他人员修理,修理费用从质量保修金内扣除.

1.2在国家规定的工程合理使用期限内,承包人确保工程质量.因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的,承包人应承担损害赔偿责任.本工程保修期为1年,苗木养护期为12个月.

2,质量保修金的支付

2.1本工程约定的工程质量保修金为工程结算金额的10%.

2.2承包人不得向发包人收取工程质量保修金的利息.

3,质量保修金的返还

3.1发包人在质量保修期满后,且认为无质量遗留问题后将剩余保修金无息返还承包人.47签订合同招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内,根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同.中标人无正当理由拒签合同的,招标人取消其中标资格,其投标保证金不予退还,并将其列入佛山市南海区投标企业不诚信名单,给招标人造成的损失超过投标保证金数额的,中标人还应当对超过%

本文是一篇投标报价论文范文,投标报价相关毕业论文开题报告范文,关于建设项目地下管线资料交接单相关毕业论文题目范文。适合投标报价及建造师及建设工程方面的的大学硕士和本科毕业论文以及投标报价相关开题报告范文和职称论文写作参考文献资料下载。

096;分予以赔偿.48交易服务费(缴纳交易服务费:(工程招标)

1.中标人应按佛山市南海区物价局核发的广东省收费许可证(编号为:粤费南JY728号)的收费标准向佛山市南海区西樵镇公共资源交易中心缴纳交易服务费.

2.中标人缴纳的交易服务费中标金额按以下收费:

①中标金额在1亿元(含本数)以下部分按中标金额的万分之九收费,

②中标金额在1亿元以上部分按中标金额的万分之五收费.

3.中标人应缴纳的交易服务费由佛山市南海区西樵镇公共资源交易中心,以书面形式通知中标人.

4.缴纳方式及时间:中标人须于收到缴费通知书日起3个工作日后,以银行缴款方式,将应缴纳的交易服务费汇入佛山市南海区西樵镇公共资源交易中心指定银行帐号(汇款帐号:80020000004336696,收款人户名:佛山市南海区西樵镇公共资源交易中心,开户行:西樵农商银行登山分理处).

5.中标人必须凭银行出具已缴纳本项目交易服务费的汇款凭证,到佛山市南海区西樵镇公共资源交易中心领取项目中标通知书.

6.西樵镇公共资源交易中心联系:0757-8682773649开标地点开标地点:佛山市南海区西樵镇公共资源交易中心

投标单位可自行决定是否到开标现场参观网上开标程序.50注意事项(投标单位在下载查阅招标文件等资料时,如出现无法下载,资料不能查阅,漏项等问题时,必须及时与西樵镇公共资源交易中心联系,联系:86827736,联系人:梁先生,否则,由此而造成的一切后果由投标人负责.51温馨提示投标单位不能随意更改工程量清单的任何内容,否则,由此而造成的一切后果由投标人负责.

二小额工程网上招投标诚信承诺书

本公司参与南海区建设工程网上招投标活动,对招标人郑重承诺如下:

一,遵守中华人民共和国,广东省,佛山市,南海区有关招标投标法律法规和部门规章,自觉维护建筑市场秩序.若有违反,同意被取消投标资格并接受处罚.

二、接受《网上交易公告》及招标文件全部内容,若有违反,同意接受被取消投标或中标资格.

三,保证投标文件内容无任何虚假.若评标过程中查出有虚假,同意作无效投标文件处理并被没收投标保证金,若评标之后查出有虚假,同意取消中标资格,没收投标保证金.

四、保证投标报价不存在低于成本的恶意报价行为或恶意抬价行为.

五,保证中标后按照招标文件及中标通知书规定商签施工合同并提交履约保证.如有违反,同意接受招标人违约惩处,取消中标资格,并被没收投标保证金.

六,保证按照施工合同约定完成施工合同范围内的全部内容,履行保修责任.如有违反,同意接受违约处罚并被没收履约保证金.

七、保证中标之后不转包,不用挂靠施工队伍,若分包将征得招标人同意并遵守相关法律法规的规定.

八,保证中标之后按投标文件承诺向招标项目派驻管理人员及投入机械设备,并根据工程的实际需要增派相关人员及设备,如有违反,同意接受违约处罚并被没收履约保证金.

九,保证中标之后密切配合建设单位及监理单位开展工作,服从建设单位派驻工地代表发出的指令.

十,我公司承诺完全接受业主对本项目工程款项的监管.

十一,我们完全响应和遵守招标文件中规定的工程验收,计量,支付办法.

十二,在工程施工过程中,一定遵照投标文件中承诺的施工组织设计原则,精心设计,精心施工,确保质量,安全生产,保护环境,按业主要求的工期完工.

十三,如我方中标,我方法定代表人或其授权委托人将在中标通知书发出后5天内前来项目所在地,与招标单位协商签订合同,否则视为无正当理由放弃中标,招标人有权取消我方中标资格.

若我单位在项目实施过程中违背上述承诺,本项目招标人有权取消我公司中标的资格或解除施工合同,并有权没收我公司的投标保证金或履约保证金.同时,我单位保证在中标后施工过程中严格执行南海区的计生规定,并接受南海区相关部门的监督管理.

三施工合同格式

工程编号:

合同编号:

广东省建设工程施工合同

2016年

工程名称:

工程地点:

发包人:

承包人:

广东省建设厅制

第一节合同协议书

发包人:(全称)

承包人:(全称)

依照《中华人民共和国合同法》,《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规,遵循平等,自愿,公平和诚实信用的原则,合同双方当事人就合同工程施工有关事项达成一致意见,订立本协议书.

工程概况

工程名称:西二环高速樵高路立交地块和大岗立交地块景观林带建设项目

工程地点:佛山市南海区西樵镇

工程内容:本项目为西5-大岗立交,西6-樵高路立交景观林带建设.招标文件,施工图纸及工程量清单所包含内容施工总承包.

工程规模:本项目为西5-大岗立交,西6-樵高路立交景观林带建设.

结构形式:/

工程立项,规划批准文件号:/

资金来源:财政拨款.

工程承包范围

承包范围:招标文件,施工图纸及工程量清单所包含内容施工总承包.

三、合同工期

工程合同工期:60日历天(实际开工日期以业主发出开工通知为准,工期不因雨天,假期等因素而延长).

四、质量标准

工程质量标准:合格.

五、合同价款

合同总价(大写):,

(小写):元.

项目单价:详见承包人的投标报价书(招标工程),

六、组成合同的文件

组成本合同的文件及优先解释顺序与本合同第三部分《专用条款》第2.2款赋予的规定一致.

七、词语含义

本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》第1条赋予它们的定义相同.

八,承包人承诺

承包人向发包人承诺已阅读,理解并授受本合同所有条款,按照本合同约定实施,完成并保修合同工程,履行本合同所约定的全部义务.

九,发包人承诺

发包人向承包人承诺已阅读,理解并授受本合同所有条款,按本合同约定的时限和方法支付工程款及其他应当支付的款项,履行本合同所约定的全部义务.

十,合同生效

订立合同时间:年月日

订立合同地点:

合同双方当事人约定本合同自双方签字,盖章后生效.

发包人:(公章)承包人:(公章)

地址:地址:

法定代表人:法定代表人:

委托代理人:委托代理人:

::

传真:传真:

开户银行:开户银行:

帐号:帐号:

邮政编码:邮政编码:

电子:电子:

第二节合同通用条款

详见广东省建设厅推行的《广东省建设工程标准施工合同》(示范文本)(2016)第二部分

第三节合同专用条款

1,定义

1.53所采用的书面形式包括:

文书

□信件

□电报

□传真

□电子邮件

□其他:

2,合同文件及解释

2.2下列组成本合同的文件是一个合同整体,彼此应能相互解释,互为说明.当出现相互矛盾时,组成本合同文件的优先解释顺序如下:

①本合同合同协议书,合同专用条款,

②相关补充协议书,

③招标文件,招标资料补充通知,

④合同通用条款,

⑤施工图纸,

⑥投标文件及其附件相关标准,规范及有关技术文件,

⑦双方有关工程的磋商,变更等书面协议文件.

4,语言及适用的法律,标准与规范

4.3约定适用的标准,规范的名称:《中华人民共和国合同法》,《中华人民共和国建筑法》,《建设工程质量管理条例建设工程安全生产管理条例建设领域推广应用新技术管理规定施工用电及用水的安装费用(包括到供电部门的报电,到供水部门的报水,拉线,拉管,表前,表后)和施工期间的水,电费用均由中标单位负责,该部分费用已在投标报价中综合考虑,由施工单位向有关部门支付.按合同通用条款规定期限支付

□其他:按招标文件的规定执行

(2)工程价款支付方式:

按协议书所注明的帐号银行转帐

支票支付

□其他方式:

20,承包人

20.2承包人有关工作的约定

(5)向发包人提供施工现场办公和生活的房屋设施的时间和要求:/

(9)承包人应做的其他工作及要求:

20.4承包人完成设计的约定

(1)承包人负责的设计:/

(2)承包人提交设计图纸的时间:/

21,现场管理人员的任命和更换

22,发包人代表

22.1发包人代表及其权力的限制

(1)发包人任命()为发包人代表,联络通讯地址如下:

通讯地址:邮政编码:

联系:传真:

(2)发包人对发包人代表权力做如下限制:负责该工程的质量,安全,进度等方面的监督,对设计变更,现场签证及签证工程量的确认,对相关变更价格的确认,相关的文件,资料须由发包人盖章确认后方可生效,验收各分部分项工程,对实际完成工程量的确认,进度款的审核及发放.

23,监理工程师

23.1负责合同工程的监理单位及任命的监理工程师

(1)监理单位:法定代表人:

(2)任命()为监理工程师,其联络通讯地址如下:

通讯地址:邮政编码:

联系:传真:

23.3(11)需要发包人批准的其他事项:

1)工程款,材料款以及其他费用的支付审核并签署意见,

2)对本工程任何部分的分包合同的审核并签署意见,

3)施工进度更改或对工程延期的申请审核并签署意见,

4)发布工程变更,设计变更指令及签发现场签证,

5)确定变更工程和新增工程的单价,费率,价格,

6)承包人提出合理化建议,采用新工艺,新材料,新技术,批准重大设计变更,这些变更将改变原设计的基本功能或工期或投资等的除外.

7)发布开工令,停工令,复工令.

8)其他须取得发包人批准的事项.

24,造价工程师

24.1负责合同工程的造价咨询单位及任命的造价工程师

(1)造价咨询单位:法定代表人:

(2)任命()为造价工程师,其联络通讯地址如下:

通讯地址:邮政编码:

联系:传真:

24.3(4)需要发包人批准的其他事项:/

25,承包人代表

25.1承包人任命()为承包人代表,其通讯联络地址如下:

通讯地址:邮政编码:

联系:传真:

26,指定分包人

26.1依法指定的分包人及有关规定:

(1)实施,完成任何永久工程的分包人:/

(2)提供本合同工程材料和工程设备,服务的分包人:/

28,工程担保

28.1承包人提供履约担保的约定:/

28.2履约担保退还时间的约定:/

28.4发包人提供支付担保的约定

(1)支付担保的金额:/

(2)提供支付担保的时间:/

□签订本合同时

其他时间,具体为:无

(3)出具支付担保的银行:无约定.

28.5履约担保退还时间的约定:按照招标文件的规定.

28.8担保内容,方式和责任等事项的约定:一方未按照本合同(主合同)的约定履行义务,给合同另一方造成的实际损失.

31,不可抗力

31.1(4)不可抗力的其他情形:烈度为八度(含八度)以上的地震,十级以上强风暴,龙卷风或五十年一遇以上洪水造成重大破坏等情况.

32,保险

32.1发包人委托承包人办理保险事项有:

□通用条款32.1款的第(1)项,

□通用条款32.1款的第(2)项,

□通用条款32.1款的第(3)项.

32.8担保内容和责任等事项的约定:无

33,进度计划和报告

33.3承包人编制施工进度报告和修订进度计划的时间要求:在签订施工合同后三天内向发包人提交《施工组织设计》,施工进度表及用款计划.

34,开工

34.2监理工程师在本合同签订后的()内签发开工令.

□按照通用条款规定的42条

□其他时间:

35,暂停施工和复工

35.4发包人,承包人原因和不可抗力因素造成暂停施工的其他情形:无.

36,工期及工期延误

36.1合同工程的工期约定为60日历天(实际开工日期以业主发出开工通知为准,工期不因雨天,假期等因素而延长).

38,提前竣工

38.1计划竣工日期:年月

42,质量目标

42.1工程质量标准:合格

45,安全文明施工与环境保护

45.1安全文明施工的内容:承包人在施工中必须按相关规定和标准设置安全标志,标牌,宣传栏,效果图等.

45.5治安管理的约定:承包人必须注意施工安全,并承担有关安全施工的全部责任.如因施工现场的安全防范措施不当或工作有疏忽而导致承包人雇请的人员发生工伤或其他人身损害,或造成其他人员的人身或财产损害的,一切责任由承包人负责.发包人不供应材料和工程设备,本条不适用.

□发包人供应材料和工程设备的,约定"发包人供应材料设备一览表",作为本合同的附件.

48.8发包人供应材料和工程设备的合同工程结算方式:/

49,承包人采购材料和工程设备

49.1承包人采购的材料和工程设备&

本文是一篇投标报价论文范文,投标报价相关毕业论文开题报告范文,关于建设项目地下管线资料交接单相关毕业论文题目范文。适合投标报价及建造师及建设工程方面的的大学硕士和本科毕业论文以及投标报价相关开题报告范文和职称论文写作参考文献资料下载。

#58;无

49.2承包人供货与清点要求:/

49.3发包人指定的生产厂家或供应商:无.但需严格按照招标文件的要求和投标文件的承诺执行.

50,材料和工程设备的检验试验

50.2材料和工程设备的检验试验时间和地点:

51,施工设备和临时设施

51.2发包人提供的施工设备和临时设施:

53,隐蔽工程和中间验收

53.1中间验收部位有:按通用条款.

55,工程试车

55.1是否需要试车

不需要试车的,本条不适用.

□需要试车的,试车的内容及要求:

56,工程变更

56.4承包人提出合理建议应得的奖励:无

58,竣工验收

58.1单位工程和工程部位的验收

合同工程无单位工程和工程部位的,本款不适用.

□合同工程有单位工程和工程部位的,各单位工程和工程部位的范围,计划竣工时间如下:

(1)(工程名称)工程,计划竣工时间为,其范围包括:

(2)(工程名称)工程,计划竣工时间为,其范围包括:

58.11合同工程需在施工期运行的约定:

59,缺陷责任与质量保修

59.6缺陷责任期的约定:双方根据国家有关规定,结合具体工程约定质量保修期按工程质量保修书规定执行.

59.8工程质量保修的约定:双方根据国家有关规定,结合具体工程约定质量保修期按工程质量保修书规定执行.

63,暂列金额

63.1合同工程的暂列金额为:/元.

65,暂估价

65.3非招标专业工程的暂估价金额为:

66,提前竣工奖与误期赔偿费

66.1提前竣工奖的约定

没约定提前竣工奖的,本款不适用.

□约定提前竣工奖的,每日历天应奖额度为()元,提前竣工奖的最高限额是().

66.2误期赔偿费的约定:

若因的原因造成工期延误的,因原因造成工期延误的,工期相应后延.因不可抗力的原因造成的工期延误,监理认可后,工期可相应顺延,双方办理同意顺延工期手续.没约定优质优价奖的,本款不适用,

□约定优质优价奖的等级,

67.2优质优价奖的计提与支付:

□国家级质量奖,合同价款的3%,即元,

□省级质量奖,合同价款的2%,即元,

□市级质量奖,合同价款的1%,即元.

68,合同价款约定与调整事宜

68.2合同价款的调整因素包括:

详见95.1条款

71,分部分项工程量清单缺项漏项事件

71.1发包人在中标通知书发出后15天内将组织进行图纸会审,承包人应在此前核实工程量清单内容并提出需要修正的有关内容.经发包人,监理单位,承包人,三方核实并确定后按修正后的工程数量实施施工.

72,工程变更事件

72.4工程变更,导致综合单价调整的方法:

□按合同通用条款的规定调整.

按以下方法调整:详见95.1条款.

73,工程量的偏差事件

73.2工程量的偏差,导致分部分项工程费结算价调整的方法:

□按合同通用条款的规定调整.

按以下方法调整:详见95.1条款.

73.3工程量的偏差,导致措施项目费调整的方法:

□按合同通用条款的规定调整.

按以下方法调整:详见95.1条款.

75,现场签证事件

75.3现场签证报告确认约定的时间:

76,物价涨落事件

76.1调整承包人采购材料设备的材料设备,施工机械费的方法

□合同价款不因物价涨落而调整,则本款不适用.

□物价涨落超过通用条款规定的幅度,应调整合同价款,调整数据约定如下:

(1)固定系数a为,

(2)人工权重系数b为,

(3)机械台班权重系数c为,

(4)钢筋权重系数d为,

(5)其他资源的权重系数:.

按以下方法调整:详见95.1条款.

76.2调整合同价款日期:

□招标工程的递交投标文件截止日期:

□非招标工程的合同订立时间:

按以下方法调整:详见95.1条款.

78,支付事项

78.2计算利息的利率

□按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率.

其他为:零利率.

79,预付款

79.1预付款的约定

没有预付款的,本条不适用.

□约定预付款的,预付款的金额为合同价的%,其支付办法及抵扣方式按本条有关规定.

79.2预付款支付申请的约定:/.

79.4预付款低扣办法:

□预付款按照期中应支付款项的(%)扣回,直到扣完为止.

其他方式:无

80,安全文明施工费

80.1安全文明施工费的内容,范围和金额的约定

(1)安全文明施工的内容及范围:

按合同通用条款的规定,以现行广东省统一工程计价依据规定为准.

□合同双方的其他要求:

(2)安全文明施工费的总金额为:.

80.2安全文明施工费预付金额,支付办法和抵扣方式:

□按合同通用条款的规定.

其他:已包含在工程预付款中.

81,进度款

81.1支付期间:

□以月为单位.具体为:

□以季度为单位.

以形象进度为准,具体为:

1,预付款:/,

2,进度款:工程进度完成至50%时,付至合同总价的30%,工程竣工验收合格并结算后一个月内付至结算造价的90%,

3,结算款:工程竣工验收合格且完成结算手续后付至工程结算总造价的95%,

4,保修金:余下10%工程款作为工程保修金,待竣工验收合格1年后一个月内无息一次性支付完毕.

5,其它说明:收款时必须为有效,有效必须遵循属地管理的原则.工程款应专款专用,一旦招标人发现工程款被挪作它用,招标人有权采取适当的措施来保证其专款专用.

81.2期中付款的最低限额为元.

82,竣工结算与结算款

82.1结算的程序和时限:

按合同通用条款的规定办理,

□不按合同通用条款的规定,办理结算程序和时限为:

84,质量保证金

84.2质量保证金的金额及扣留

(1)质量保证金的金额

□按合同通用条款的规定,即按合同价款的3%.

其他:为结算总造价的10%.

(2)质量保证金的扣留:

□按合同通用条款的规定,从每次应支付给承包人的工程款(包括进度款和结算款)中扣留,扣留的比例为3%.

其他扣留方式:结算总造价的10%作为工程保修金,待一年保修期满后一次付清(不计利息).

84.3质量保证金的返还时间:待保修期(工程竣工验收合格后)满后一次付清承包人(无息).

85,最终清算付款

85.1最终结算申请报告

提交份数:

提交期限:

86,合同争议

86.4争议调解或认定机构

按合同通用条款的规定.

□不按合同通用条款的规定,合同双方认可为:

双方同意选择下列一种方式解决争议:

□向(仲裁机构)申请仲裁.

向有管辖权的人民法院提起诉讼.

91,保密要求

91.1保密保密信息的期限:

94,合同份数

94.1提供合同文本

按合同通用条款的规定,由发包人提供.

□不按合同通用条款的规定,提供方式为:

94.2合同副本的份数(4),其中发包人(2)份,承包人(2)份.

95,补充条款

95.1工程结算办法

95.1.1下列一种或一种以上的情况,才是工程造价调整的因数:

◇成功索赔引起的费用的增减,

◇因业主提出赶工要求而引起的费用的增减,

◇合同规定的奖罚金情况的发生,

◇业主变更或设计变更,

95.1.2本工程的结算若没有发生第95.1.1项中允许调整的情况则按中标价结算.其费用不因市场人工,材料,机械的价格变化以及其他政策性文件的下达而调整其余工程量,除第1.1项中允许调整的外,均不得调整.

95.1.3若在施工过程中发生第95.1.1项中允许调整的原因导致的工程量增减而引起的工程价款调整的项目,则:

95.1.3.1承包人投标文件中有相关清单项目的工程量(包含《分部分项工程和单价措施项目清单与计价表》中的清单项目)的计算办法:

(1)实际完成工程量对比备案预算工程量增加或减少在10%内(含10%)的,按承包人的投标时的综合单价结算,

(2)实际完成工程量对比备案预算工程量增加10%外的,其增加超过10%的部分工程量计算如下:

a.如果承包人的投标文件中的综合单价比招标备案的预算参考综合单价低的则按承包人投标文件中的相应的清单项目的综合单价进行结算,

b.如果承包人的投标文件中的综合单价比招标备案的预算参考综合单价高的,则按1.4的条款结算方式重新计算综合单价,

(3)实际完成工程量对比备案预算工程量减少10%外的,其减少超过10%的部分工程量计算如下:

a.如果该项目的承包人的投标文件中的综合单价比招标备案的预算参考综合单价高的则按承包人投标文件中的相应的清单项目的综合单价进行扣减结算,

b.如果该项目的承包人的投标文件中的综合单价比招标备案的预算参考综合单价低的,则95.1.4的条款结算方式重新计算综合单价,

95.1.4承包人投标文件中没有的清单项目或施工材料的规格发生更改(包含《分部分项工程和单价措施项目清单与计价表》中的清单项目):

以实际完成的工程量执行《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2016,,《广东省园林绿化工程综合定额(2016)》及配套文件进行结算,材料价按施工期间的《佛山工程造价信息》发布价计算,没有发布价的按市场价计算,特殊材料按经发包人,承包人,监理三方签证,最终以有资质的中介单位审核为准,取费费率参照招标备案预算价确定,规费,税金等的计费程序按行政建设主管部门有关文件规定,按以上原则计算出该项目的工程造价后,并乘以结算系数作为结算价款.

【结算系数等于(中标总价-暂列金额)÷(招标备案预算总价-暂列金额)】

95.1.5《总价措施项目清单与计价表》中所提供的内容只供参考,投标人可根据本工程的具体情况,在《总价措施项目清单与计价表》中以"项"或"宗"增加内容并列项报价,结算时,除发生较大变更,发包人及承包人根据实际情况约定另外增加签证的除外,该部分措施项目费不予调整.

95.1.6《其它项目清单与计价汇总表》中的"总承包服务费","材料检验试验费","预算包干费"和"工程优质费"的计算:结算时,除发生较大变更,发包人及承包人根据实际情况约定另外增加签证的除外,该部分费用不予调整.

95.1.7工程施工过程中,暂列金额没有使用或有结余,工程结算时应按承包人实际完成的工作量计算,剩余部分仍归发包人所有.

95.1.8因建设单位原因进行设计变更造成工程量减少的项目,在结算时扣除其相应的造价.

95.1.9施工中承包人不得对原工程设计进行变更.因承包人擅自变更设计发生的费用和由此导致发包人的直接损失,由承包人承担,延误的工期不予顺延.

95.1.10承包人在施工中提出的合理化建议涉及到对设计图纸或施工组织设计的更改及对材料,设备的换用,须经工程师同意.未经同意擅自更改或换用时,承包人承担由此发生的费用,并赔偿发包人的有关损失,延误的工期不予顺延.

95.1.11工程竣工后,结算由西樵财政部门委托中介机构审核并由相关部门最终审核确认,方可作为结算依据.

第四节合同附件格式

合同附件一:

工程质量保修书

发包人:(全称)

承包人:(全称)

为保证在合理使用期限内正常使用,合同双方当事人根据《中华人民共和国建筑法》,《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》等规定,经协商一致,签订本质量保修书.

1.质量保修范围

1.1,承包人在质量保修期内,按照有关法律,法规,规章的管理规定和双方约定,承担本工程质量保修责任.

1.2,质量保修范围包括:承包人负责施工的部位,承包人负责督促分包单位对各自完成的工作进行质量保修.

2.质量保修期

2.1质量保修期从合同工程实际竣工之日算起.单项竣工验收

本文是一篇投标报价论文范文,投标报价相关毕业论文开题报告范文,关于建设项目地下管线资料交接单相关毕业论文题目范文。适合投标报价及建造师及建设工程方面的的大学硕士和本科毕业论文以及投标报价相关开题报告范文和职称论文写作参考文献资料下载。

0340;工程,按单项工程分别计算质量保修期.

2.2合同工程质量保修期,合同双方当事人约定如下:质量保修期为1年,苗木养护期为12个月,质量保修期从工程竣工验收合格之日起计算.

3.质量保修责任

3.1属于保修范围的项目,承包人应在接到通知后的7天内派人保修.承包人未能在规定时间内派人保修的,发包人可自行或委托第三方保修.

3.2发生紧急抢修事故的,承包人在接到通知后,应立即到达事故现场抢修.

3.3在国家规定的工程合理使用期限内,承包人应确保地基基础工程和主体结构的安全和质量.凡出现质量问题,应立即报告当地建设行政主管部门,经设计单位提出保修方案,承包人应立即实施保修.

3.4质量保修完成后,由发包人组织验收.

4.质量保修费用

质量保修等费用,由责任方承担.

5.质量保证金

质量保证金的约定,支付和使用与本合同第二部分《通用条款》第84条赋予的规定一致.

6.其它

6.1合同双方当事人约定的其他质量保修事项:

6.2本质量保修书,由合同双方当事人在承包人向发包人提交竣工验收申请报告时签署,作为本合同的附件.

6.3本质量保修书,自合同双方当事人签署之日起生效,至质量保修期满后失效.

发包人(公章):承包人(公章):

法定代表人(签字):法定代表人(签字):

联系:联系:

年月日年月日

合同附件二:

廉政合同

发包人:(全称)承包人:(全称)根据国家,省有关廉政建设的规定,为做好合同工程的廉政建设,保证工程质量与施工安全,提高建设资金的有效使用和投资效益,合同双方当事人就加强合同工程的廉政建设,订立本合同.

1双方权利和义务

1.1严格遵守国家,省有关法律法规的规定.1.2严格执行合同工程一切合同文件,自觉按合同办事.1.3合同双方当事人的业务活动应坚持公平,公开,公正和诚信的原则(法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外)不得损害国家和集体利益,不得违反工程建设管理规章制度.

1.4建立健全廉政制度,开展廉政教育,设立廉政告示牌,公布,监督并认真查处违法违纪行为.

1.5发现对方在业务活动中有违反廉政建设规定的行为,应及时给予提醒和纠正.

1.6发现对方严重违反合同的行为,有向其上级部门,建议给予处理并要求告知处理结果的权利.没有上级部门的,可按本合同第二部分《通用条款》第87条规定处理.

2发包人义务

2.1发包人及其工作人员不得索取或接受承包人的礼金,有价证券和贵重物品,不得在承包人报销任何应由发包人或其工作人员个人支付的费用.

2.2发包人及其工作人员不得参加承包人安排的宴请(工作餐除外)和娱乐活动,不得接受承包人提供的通讯,交通工具和高档办公用品等物品.

2.3发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修,婚丧嫁娶活动,配偶子女工作安排以及出国出境,旅游等提供方便.

2.4发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包人,推销材料和工程设备,不得要求承包人购买合同以外的材料和工程设备.

2.5发包人及其工作人员要秉公办事,不准营私舞弊,不准利用职权私自为合同工程安排施工队伍,也不得从事与合同工程有关的各种有偿中介活动.

2.6发包人及其工作人员(含其配偶,子女)不得从事与合同工程有关的材料和工程设备供应,工程分包,劳务等经济活动.

3承包人义务

3.1承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金,有价证券,贵重礼品.3.2承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人或其工作人员个人支付的任何费用.

3.3承包人不得以任何理由安排发包人及其工作人员参加宴请(工作餐除外)及娱乐活动.

3.4承包人不得为发包人和个人购置或提供通讯,交通工具和高档办公用品等物品.

3.5承包人不得为发包人及其工作人员的住房装修,婚丧嫁娶活动,配偶子女工作安排以及出国出境,旅游等提供方便.

4违约责任

4.1发包人及其工作人员违反本合同第1条和第2条规定,应按照廉政建设的有关规定给予处分,涉嫌犯罪的,移交司法机关追究刑事责任,给承包人造成损失的,应予赔偿.

4.2承包人及其工作人员违反本合同第1条和第3条规定,应按照廉政建设的有关规定给予处分,情节严重的,给予承包人1~3年内不得进入工程建设市场的处罚,涉嫌犯罪的,移交司法机关追究刑事责任,给发包人造成损失的,应予赔偿,

5双方约定

本合同由合同双方当事人或其上级部门负责监督执行,并由合同双方当事人或其上级部门相互约请对本合同执行情况进行检查.

6合同法律效力

本合同作为施工合同的附件,与施工合同具有同等的法律效力.

7合同生效

本合同自合同双方当事人签署之日起生效,至合同工程竣工验收合格之日后失效.

8合同份数

本合同一式份,合同双方当事人各执份.有上级部门的,合同双方当事人应各送交其上级部门一份.发包人:(公章)承包人:(公章)

法定代表人:(签字)法定代表人:(签字)联系:联系:

上级部门:(公章)上级部门:(公章)

年月日年月日 —导入南海xml"(如:图一),在打开窗口中选择需要导入的招标XML文件打开,

图一

对该工程文件进行报价·········

完成报价后,保存并关闭单位工程,回到项目文件

填写完成项目基本信息的必填项后,通过"文件"下拉菜单选择"南海XML—导出南海xml"导出投标文件,(如:图二)

图二

选择路径后,即可把项目文件导成投标xml格式文件.(如:图三)

图三

在上传到网上招投标系统前,通过XML浏览功能,检查数据,

操作方式:通过桌面,开始菜单下的快捷方式"XML电子标书浏览"启动工具,在新打开的窗口单击"浏览"选择投标文件(图五),查看所导出的xml标书报价信息.

图四

图五

核对报价通过后,将该xml文件加密上传到网上招投标系统进行投标,

特别注意:投标企业使用南海网上投标工具或易达清单大师2016(工民建版V5.02016-0110版(适用于南海区公共资源交易中心网上招投标项目gczj../soft/softdetailMain/000000000037/000000000090下载,

投标单位操作注意事项:报价生成XML格式投标文件后,不可以用导入南海XML文件查看数据,只可以使用检测工具查看,需修改和重新生成XML投标文件,应重新登陆编制软件重新生成,

需要显示特征描述的列项操作:投标单位导入招标XML格式文件后,对分部分项清单项目套用子目报价,可以点鼠标右键—显示列控制—打勾特征项目—确定,

需要对分部分项清单项目套用定额子目的操作(针对使用正式版本):点对分部分项清单项目窗口---右键—设置成普通条目,

招标XML格式文件的取费代码,费率基础数据参考招标文件,投标单位不可以随意修改.

CA数字认证中心服务:0757-86233360

网投项目软件技术支持:13902803836杨贤,交流群:32568377,:382331780@.

2

1

相关论文

水利工程建设项目档案资料管理

本文是一篇安装工程论文范文,关于安装工程相关毕业论文模板,关于水利工程建设项目档案资料管理相关毕业论文的格式范文。适合安装工程及施工。

浅述工程建设项目管理

本文是一篇项目管理论文范文,项目管理相关毕业论文格式模板,关于浅述工程建设项目管理相关毕业论文的格式范文。适合项目管理及工程建设及工。

如何做好施工项目内业资料管理工作

本文是一篇质量检验论文范文,关于质量检验方面本科论文开题报告,关于如何做好施工项目内业资料管理工作相关大学毕业论文范文。适合质量检验。

工程建设项目管理中的工程费用控制

本文是一篇工程建设论文范文,工程建设类有关硕士毕业论文,关于工程建设项目管理中的工程费用控制相关专科毕业论文范文。适合工程建设及投标。

变电站工程建设项目质量管理

本文是一篇质量管理论文范文,关于质量管理方面毕业论文模板,关于变电站工程建设项目质量管理相关本科论文范文。适合质量管理及工程质量管理。

公路建设项目的质量控制模式探究

本文是一篇施工质量论文范文,施工质量类电大毕业论文,关于公路建设项目的质量控制模式探究相关毕业论文题目范文。适合施工质量及公路工程及。

大型工程建设项目物流风险管理

本文是一篇风险管理论文范文,关于风险管理毕业论文范文,关于大型工程建设项目物流风险管理相关硕士毕业论文范文。适合风险管理及风险及物流。

电厂建设项目工程项目造价管理

本文是一篇工程造价论文范文,工程造价方面毕业论文模板,关于电厂建设项目工程项目造价管理相关学年毕业论文范文。适合工程造价及招投标及电。