省响洪甸水库管理处工程建设DOC

本文是一篇安全生产论文范文,安全生产相关电大毕业论文,关于省响洪甸水库管理处工程建设DOC相关本科毕业论文范文。适合安全生产及工程建设及承包人方面的的大学硕士和本科毕业论文以及安全生产相关开题报告范文和职称论文写作参考文献资料下载。

2016年度大中型水库移民后期扶持项目(明达镇新益村通畅工程)施工比选招标

竞争性比选文件

(招标编号:HXZB-2016-90)

比选人:梁平县水务工程移民后期扶持管理站

招标代理机构:重庆合信建设招标代理有限公司

编制人:庞海兵证书编号:渝建[招]20160372

审核人:王太平证书编号:渝建[招]20050044

二○一四年七月

目录

第一章比选公告3

第二章竞标人须知5

语言文字7

计量单位7

竞标文件的7

组成7

合同授予12

7.1定标方式12

7.2中标通知12

7.3履约担保12

7.4签订合同13

9.1对比选人的纪律要求13

9.2对竞标人的纪律要求13

9.3对比选小组成员的纪律要求13

9.4对与评标活动有关的工作人员的纪律要求14

第三章评标办法17

1.评标方法21

2.评审标准21

2.1初步评审标准21

2.2分值构成与评分标准21

3.评标程序21

3.1初步评审21

3.2详细评审22

3.3竞标文件的澄清和补正22

3.4评标结果22

第四章合同条款及格式23

第五章工程量清单37

第六章图纸37

第七章竞标文件格式39

目录41

一、竞标函部分42

(一)竞标函46

竞标函附录47

(二)法定代表人明或附法定代表人明的授权委托书48

(三)竞标保证金50

二、资格审查资料52

目录55

(一)法定代表人明或附法定代表人明的授权委托书56

(四)其他材料61

第一章比选公告

2016年度大中型水库移民后期扶持项目(明达镇新益村通畅工程)

比选公告

1.比选条件

2.项目概况与比选范围

本次比选要求竞标人须具备并在人员,设备,资金等方面具有相应的施工能力第二章竞标人须知

条款号条款名称编列内容1.1.1比选人名称:梁平县水务工程移民后期扶持管理站

地址:梁平县梁山街道马房街28#1.1.2招标代理

机构名称:重庆合信建设招标代理有限公司

地址:重庆市江北区洋河二路洋河二村18-181.1.3项目名称2016年度大中型水库移民后期扶持项目(明达镇新益村通畅工程)1.1.4建设地点梁平县明达镇新益村1.2.1资金来源财政性资金1.2.2资金落实

情况已落实1.3.1比选范围本项目施工图,工程量清单,招标答疑及补遗等所包含的施工内容.1.3.2计划工期120日历天1.3.3质量要求达到国家现行有关施工质量验收规范要求,并达到合格标准.1.4.1竞标人资质条件,能力本工程施工比选实行资格后审,竞标人应具备以下资格条件:

1.资质条件

(1)竞标人须具备报价《公路工程基本建设项目概算预算编制办法》(JTGB06-2007),《公路工程预算定额(JTG/TB06-02-2007),《公路工程机械台班费用定额》(JTG/TB06-03-2007)及相关配套文件除如果未能评出合格的中标候选人,则应从排名第八的竞标人开始依次递补工程量完成0%时,由承包方填写《梁平县大中型水库移民后扶资金拨付申请表》,经审核后支付工程总价款的0%,工程量完成0%时,由承包方填写《梁平县大中型水库移民后扶资金拨付申请表》,经审核后支付工程总价款的0%,工程验收合格后,由承包方填写《梁平县大中型水库移民后扶资金拨付申请表》,经审核后支付工程总价款的0%,经相关部门审计后,支付至审定价款的90%,扣留审定价款的10%作为质量保证金.变更引起的单价或合价调整,承包人应在收到监理人发出的变更指示后10日内,向监理人提交变更报价书,价格审核期间,承包人仍应按监理人的变更指示进行施工.价格调整的原则:

(1)工程量清单中有适用于变更工作的项目时,应采用该项目的单价或合价.

(2)工程量清单中无适用于变更工作的项目,新增项目单价计算方法采用《公路工程基本建设项目概算预算编制办法》(JTGB06-2007),《公路工程预算定额》(JTG/TB06-02-2007),《公路工程机械台班费用定额》(JTG/TB06-03-2007)及相关配套文件计算下浮5%确认.

由于发包人原因引起的变更,发包人应承担相应的费用和工期延误责任,由于承包人违约或其它由于承包人原因引起的变更,其增加的费用和工期延误责任由承包人承担.

按渝交委路(2016)31号文件规定的43.15元/工日进行梁平县大中型水库移民后期扶持项目

工程建设合同文本

发包人:(全称)

地址:

法定代表人:联系

委派现场代表:联系

承包人:(全称)

地址:

法定代表人:

项目经理:联系:

技术负责人:

监理人:(全称)

地址:

总监理工程师:联系

监理工程师:联系

发包人拟修建工程,接受了承包人的投标,双方根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定,遵循自愿,平等,公平和诚实信用的原则,经协商一致,订立本合同.

一、工程概况

1.1工程名称:

1.2工程地点:

1.工程规模:

建设任务:

二、工程承包范围及合同工程量

2.1工程承包范围:

2.2主要合同工程量:

三、合同价款

本合同为单价结算合同,合同估算金额人民币(大写):,小写元().

四、合同工期及进度

4.1开工日期:以监理单位签发开工令中注明的开工为准.

4.2合同工期总日历天数:1日历天.

五、双方的义务和责任

5.1发包人的义务和责任

5.1.1发包人应遵守与本合同有关的法律,法规和规章,并应承担相应的责任.

5.1.2发包人负责在主体工程开工前按有关规定办理水利工程开工许可手续,并委托监理人于年月日前向承包人发布开工通知.否则,承担工程延误责任.

5.1.3.发包人应在开工通知发出前安排监理人进入工地开展监理工作,并在开工通知发布前将监理任命及发包人相关人员职权,联络方式通知承包人.

5.1.4项目所在镇(乡)政府负责搞好工程建设所需的土地调整,耕地附着物补偿等协调工作.

5.1.5发包人应按招标文件中《技术条款》的有关规定,委托监理人向承包人提供现场测量基准点,基准线和水准点及其书面资料.

5.1.6发包人应委托监理人在合同规定的期限内向承包人提供应由发包人负责提供的图纸.

5.1.7发包人应按合同约定按时支付合同价款.

5.1.8发包人应按大中型水库移民后扶工程验收规定,组织或主持有关验收工作.

5.1.9其它责任:无.

5.2承包人的义务和责任

5.2.1承包人应遵守与本合同工程有关的法律,法规和规章,并承担相应的责任.

5.2.2承包人根据招标文件的约定按时向发包人提交合同总价10%的履约担保金合同总价.履约担保金在工程完工后返还承包人.

5.2.3承包人应认真执行监理人发出的与合同有关的任何指示,严格按施工图纸进行施工.

5.2.4承包人应按招标文件中《技术条款》规定的内容和期限,编制施工组织设计,施工措施计划,质量及安全保障措施和由承包人负责的施工图纸,送监理人审批,并对现场作业和施工方法的完备和可靠负全部责任.建立健全质量及安全保障体系.

5.2.5承包人按有关规定负责办理由承包人投保的保险.

5.2.6承包人应按国家有关规定文明施工,避免施工对公众利益的损害,保证工程施工和人员的安全.

5.2.7承包人应遵守环境保护的法律,法规和规章,按有关规定采取必要措施保护工地及其附近的环境,免受因其施工引起的污染,噪声和其它因素所造成的环境破坏和人员伤害及财产损失,避免施工对公众利益的损害.

5.2.8承包人应严格按施工图纸和《梁平县大中型水库移民后期扶持项目建设施工技术规程及安全操作规程》规定的质量要求完成各项工作.

5.2.9承包人应按监理人的指示为其他人在本工地或附近实施与本工程有关的其它各项工作提供必要的条件.5.2.10承包人5.2.11承包人应在工程通过完工验收后10天内完成工地清理并撤退其人员,施工设备和剩余材料.并准备,整理好竣工验收的相关资料,为竣工验收做好准备.

5.2.1其它责任:无.

六、监理人的职责

6.1监理人应履行合同规定的职责.

6.2监理人可以行使合同规定的和合同中隐含的权力,若发包人要求监理人在行使某种权力前必须得到发包人批准,则应在合同或补充协议中予以规定,否则监理人行使这种权力应视为已得到发包人的事先批准.

6.3监理人负责工程的进度控制,质量控制,投资控制,负责设计变更审核和合同管理,协调建设各方关系,工程分包,工期调整,设计变更等,监理人在作出决定前,应得到发包人的批准,属重大设计变更的,应按行政审批部门批准的设计变更进行控制.

6.4总监理工程师是监理人驻工地履行监理职责的全权负责人.总监理工程师应全面负责发包人委托的监理工作.组织施工组织设计审查,签发施工图纸,监理文件,组织工程质量检查评定与分部工程验收,隐蔽工程验收,审签工程进度结算资料.

6.5监理工程师在总监授权范围内开展监理工作.

6.6监理人的指示应盖有监理人授权的现场机构公章和总监或其授权监理人员签名.

七、质量

7.1承包人应在工地配备专职的质量检查人员,建立完善的质量检查制度.承包人在接到开工通知后天内,向监理人提交工程质量检查计划和措施报告报送监理人审批.

7.2承包人应严格按《梁平县大中型水库移民后期扶持项目工程建设施工技术规程及安全操作规程》的规定和监理人的指示,认真履行质量检查职责,详细作好质量检查记录,编写质量检查报表,每个月向监理人提交质量自检报告.

7.3隐蔽工程和工程的隐蔽部位必须按相关规定经发包人,监理人,质,设计等相关人员验收合格后,承包人才能进行覆盖.并做好验收记录,填好相应的验收表格.承包人私自将隐蔽部位覆盖,监理人有权指示承包人开仓进行检验,由此增加的费用和工期延误责任由承包人承担.

7.4监理人有权对任何隐蔽工程和工程的隐蔽部位实施监督检查,承包人必须无条件配合并主动接受检查.如果检查发现问题,则由此引起的费用由承包方承担.

7.5工程使用的一切材料均应满足《梁平县大中型水库移民后期扶持项目工程建设施工技术规程及安全操作规程》和施工图纸规定的品级,质量标准和技术特性.监理人有权禁止使用不合格的材料,可以随时发出指示要求承包人立即采取措施进行补救,直到彻底清除工程的不合格部位以及不合格的材料和工程设备,由此增加的费用和工期延误责任由承包人承担.若承包人无故拖延或拒绝执行监理人的上述指示,则发包人有权委托其他承包人执行该项指示,由此增加的费用和利润以及工期延误责任,由承包人承担.

7.6承包人对施工质量负责.工程施工质量必须达到合格标准,对施工质量缺陷或施工质量事故,承包人应无条件地按监理人的指示采取有效措施进行整改,直至施工质量达到合格为止,由此产生的费用全部由承包人承担.

八,安全

8.1发包人应按国家,市,县安全生产有关规定,认真履行好本工程项目业主的安全管理职责.

8.2发包人应按有关法律,法规和规章及本合同的有关规定,检查,监督施工安全工作的实施.

8.3监理人应按有关法律,法规和规章及本合同的有关规定,检查,监督施工安全工作的实施,审查施工组织设计中的安全技术措施或专项施工方案是否符合工程建设强制性标准,对本工程建设安全生产承担监理责任.

8.4承包人对本工程的安全施工负责.承包人应认真贯彻落实《中华人民共和国安全生产法》及其市,县安全生产管理规定,认真采取施工安全措施,确保工程和由其管辖的人员,材料,设施和设备的安全,防止工地附近建筑物和居民的生命财产遭受损害.

8.5承包人必须依法取得安全生产许可证(安全生产许可证编号为),并按要求设置安全管理机构,配备专职安全人员名.

8.6经监理人批准后,专款用于施工安全防护用具及设施的采购,更新,安全施工措施的落实以及安全生产条件的改善,不得挪作他用.

8.7对本工程发生的重大,特大及特别重大安全事故,发包人和承包人应参照市,县的相关规定进行处置.

8.8发包人和承包人应为执行本合同所各自雇用的全部人员承担工伤事故责任,并按各自的责任进行赔偿.

九,工程计量与结算

9.1计量

9.1.1本合同的计量单位,均采用国家法定的计量单位.

9.1.2计量方法应按《梁平县大中型水库移民后期扶持项目工程建设施工技术规程及安全操作规程》的有关规定执行.

9.1.3本合同《工程量清单》中所列的工程量是合同的估算工程量,结算的工程量应是承包人实际完成的并由发包人按有关规定组织验收合格,按实际验收的数量进行工

本文是一篇安全生产论文范文,安全生产相关电大毕业论文,关于省响洪甸水库管理处工程建设DOC相关本科毕业论文范文。适合安全生产及工程建设及承包人方面的的大学硕士和本科毕业论文以及安全生产相关开题报告范文和职称论文写作参考文献资料下载。

9.1.4工程量的最终计量必须经发包人,承包人,监理人三方代表签字确认.

9.2支付

9.2.1工程款

(1)工程量完成0%时,由承包方填写《梁平县大中型水库移民后扶资金拨付申请表》,经审核后支付工程总价款的0%,工程量完成0%时,由承包方填写《梁平县大中型水库移民后扶资金拨付申请表》,经审核后支付工程总价款的0%,工程验收合格后,由承包方填写《梁平县大中型水库移民后扶资金拨付申请表》,经审核后支付工程总价款的0%,经相关部门审计后,支付至审定价款的90%,扣留审定价款的10%作为质量保证金.十,合同变更

10.1变更

10.1.1没有监理人的指示,承包人不得擅自变更.在履行合同过程中,监理人可根据工程的需要指示承包人进行变更,变更项目未引起工程施工组织和进度计划发生实质性变动或不影响其原定的价格时,不予调整该项目的单价.

10.1.2变更引起的单价或合价调整,承包人应在收到监理人发出的变更指示后10日内,向监理人提交变更报价书,价格审核期间,承包人仍应按监理人的变更指示进行施工.价格调整的原则:

(1)工程量清单中有适用于变更工作的项目时,应采用该项目的单价或合价.

(2)工程量清单中无适用于变更工作的项目,新增项目单价计算方法按照《公路工程基本建设项目概算预算编制办法》(JTGB06-2007),《公路工程预算定额》(JTG/TB06-02-2007),《公路工程机械台班费用定额》(JTG/TB06-03-2007)及相关配套文件计算下浮5%确认.

10.1.3由于发包人原因引起的变更,发包人应承担相应的费用和工期延误责任,由于承包人违约或其它由于承包人原因引起的变更,其增加的费用和工期延误责任由承包人承担.

10.1.4按渝交委路(2016)31号文件规定的43.15元/工日

10.2转包与分包

承包人不得将其承包的工程转包或分包,不得通过租用,借用他人资质证书承揽工程,承包人如有上述行为,发包人有权立即解除合同,承包人应承担由此引起的违约责任.

十一,违约与索赔

11.1在履行合同过程中,承包人未按本合同的规定履行义务或发生下述行为之一者属承包人违约:

11.1.1承包人无正当理由未按开工通知的要求及时进场组织施工和未按本合同约定的进度计划有效地开展施工准备,造成工期延误,

11.1.2承包人将合同或合同的任何部分或任何权利转让给其他人,或私自将工程或工程的一部分分包出去,

11.1.3未经监理人批准,承包人私自将已按合同规定进入工地的工程设备,施工设备,临时工程设施或材料撤离工地,

11.1.4承包人使用不合格的材料和工程设备,或拒绝处理不合格的工程,工程材料,

11.1.5由于承包人原因未按合同进度计划及时完成合同规定的工程或部分工程,连续2个月未采取有效措施赶上进度,造成工期延误,

11.1.6承包人在保修期内未对工程移交证书中所列的缺陷清单内容进行修复,或经监理人检验认为修复质量不合格而承包人拒绝再进行修补,

11.1.7承包人无正当理由否认合同有效或拒绝履行合同规定的承包人义务,经查证核实后,发包人可将此行为上报行业主管部门,记入该企业诚信档案.

11.2承包人发生违约行为时,监理人应及时向承包人发出书面警告或停工整改通知,限期整改,监理人发出停工整改通知14天后,承包人仍无视监理人的指示,不提交整改报告,不采取整改措施,则发包人可通知承包人解除合同.解除合同时,承包人应按本工程中标价格的10%向发包人支付违约金,同时应赔偿由此给发包人造成的超过该违约金的实际损失.同时,对之前完成的合格工程量部分,按所签订合同单价据实结算.

11.3在履行合同过程中,发包人未按规定履行义务或发生下述行为之一者属发包人违约:

11.3.1发包人未能按合同规定的内容和时间提供施工用地,测量基准和应由发包人负责的部分准备工程等承包人施工所需的条件,

11.3.2发包人未能按合同规定的时限向承包人提供应由发包人负责的施工图纸,

11.3.3发包人未能按合同规定的时间支付各项预付款或合同价款,或无正当理由阻挠,拒绝批准任何支付凭证,导致付款延误,

11.3.4由于法律,财务等原因导致发包人已无法继续履行或实质上已停止履行本合同的义务.

11.4由于发包人原因造成的工期延误,由发包人承担由此造成的窝工人员损失和机械设备闲置损失,并相应顺延工期,若发包人要求承包人通过赶工方式保证工程按合同约定工期按期完工,则应由发包人承担采取赶工措施所增加的合理费用.

11.5发包人违约,并在收到承包人报告后28天内仍未采取措施改正,承包人有权暂停施工,发包人应承担违约增加的费用和工期延误责任.暂停施工后,发包人仍不采取有效措施纠正其违约行为,承包人有权解除合同.解除合同时,发包人应向承包人支付已完工程的合同价款,同时按本工程中标价格的10%向承包人支付违约金,同时应赔偿由此给承包人造成的超过该违约金的实际损失.

十二,工程验收

12.1发包人应按大中型水库移民后扶工程验收规则及时组织工程的各项验收.

12.2承包人应及时提交,整编应由承包人负责的验收资料.

十三,争议解决方式

本合同在履行过程中发生争议时,双方应及时友好协商解决,协商不成时,双方同意选择向人民法院起诉的方式解决.

十四,其它

14.1本合同所指不可抗力适用我国《合同法》等相关法律,法规的有关规定.合同签订后发生因不可抗力造成的巨大损失和严重损坏,致使任何一方无法继续履行合同时,经协商可解除合同.

14.2双方应按《廉政合同》和《安全责任书》范本,在签订工程施工合同的同时,签订《廉政合同》和《安全责任书》,并与工程施工合同同时生效.

14.3双方的法定代表人或其委托代理人在本施工合同上签名(或签章)并加盖单位公章(或合同专用章),合同生效.

14.4承包人已将合同工程全部移交给发包人,且保修期满,合同双方均未遗留按合同规定应履行的义务时,合同自然终止.

14.5本合同一式玖份,具有同等法律效力,双方各执叁份,梁平县财政局壹份,梁平县水务工程建设质量监督站壹份,监理公司壹份.

十五,合同附件:图纸,已标价的工程量清单,其它材料.

发包人:(公章)承包人:(公章)

法定代表人:(签名)法定代表人:(签名)

项目经理:(签名)

地址:地址:

邮政编码:邮政编码:

::

传真:传真:

开户银行:开户银行:

帐号:帐号:

在场人:(签名)

年月日

梁平县大中型水库移民后期扶持项目

工程建设安全生产责任书

甲方:

乙方:

工程名称:

为确保工程建设安全,防止事故发生,明确各方责任,创造安全,高效的施工环境,根据市县有关安全生产要求,以"安全第一,预防为主"的方针和"管生产必须管安全"的原则,特此签订本安全生产责任书:

一、甲方职责

1.严格遵守国家有关安全生产的法律法规,认真执行工程承包合同中的有关安全要求.认真检验乙方提供的有关人员的是否合法有效,实行严格管理.

2.向乙方提供有关安全资料,制定保证施工安全的措施方案,督促乙方向局安办缴纳风险抵押金.

3.定期召集乙方分析安全生产形势,并传达上级有关安全生产的精神,不断完善安全措施落实好安全制度..

4.组织对乙方施工现场安全生产检查,特别是重点部位和环节(如爆炸物品管理)要加强检查,做好记录,对存在的安全隐患要监督乙方限期整改,直至停工整顿.

5,如发生安全生产事故,应立即按照预案要求向上级报告和组织救援,主动配合有关部门做好事故的调查处理.

二、乙方职责

1.严格遵守国家有关安全生产的法律法规,认真执行工程承包合同中的有关技术规程和安全要求.主动向甲方提供有关,配合甲方做好安全防范工作,自觉服从安全监督管理.

2.坚持"安全第一,预防为主"和"管生产必须管安全"的原则,加强安全生产宣传教育,特别是农民工的安全培训,增强全员安全生产意识,建立健全安全生产机构和安全生产管理制度,配备安全员,做好记录.

3.建立健全安全生产责任制.乙方派往项目工地的项目管理人员和生产工人(包括临时雇请的民工)的安全生产管理责任落实必须做到纵向到底,一环不漏,人人有责.项目经理是安全生产的第一责任人,安全员专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生,安全员有权按有关规定采取保护性措施防止事故发生.

4.乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施,防止其员工发生任何违法,违禁,暴力或妨碍治安的行为.

5.乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书,参加施工的人员,必须接受安全技术教育,熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程,特种作业必须持有相关资格证书,项目经理必须对其承担管理责任.

6.对于易燃易爆物品,在运输,储存,使用过程中,要按照有关规定严格管理,不得将爆炸物品采取给予,易货或以其他方式转让给他人.

7.操作人员上岗,必须按规定穿戴防护用品.施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况,不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗.

8.所有施工机具设备均应定期检查,并有安全员的签字记录,保证其经常处于完好状态,不合格的机具,设备和劳动保护用品严禁使用.

9.施工现场必须具有相关的安全宣传,警示标志牌或标语.

10.乙方必须为所有施工人员办理意外伤害保险,按照本工程项目特点,制定和落实安全事故应急救援措施,如果发生安全事故,应及时上报,积极配合有关部门调查处理.

三、违约责任

如因甲方或乙方违约造成安全事故,将依法追究并承担责任.

本责任书一式三份,甲乙双方各执一份,县水务局安办备案一份.由双方代表人签字后生效,全部工程竣工验收后失效.

甲方(盖章):

代表人(签字):

乙方(盖章):

代表人(签字):

项目经理(签字):

年月日

梁平县大中型水库移民后期扶持项目

工程建设质量保修书

发包人(全称):

承包人(全称):

发包人,承包人根据《中华人民共和国建筑法》,《建设工程质量管理条例》和《房屋建设工程质量保修办法》,经协商一致,对项目签订质量保修书.

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内,按照有关法律,法规,规章的管理规定和双方约定,承担本工程质量保修责任.

质量保修范围为:

二、质量保修期限

双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定执行.

三、质量保修责任

1,属于保修范围,内容的项目,承包人应在接到保修通知之日起7天内派人保修.承包人在约定期限内不派人保修的,发包人可以委托他人修理.

2,发生紧急事故的,承包人在接到事故通知后,应当立即到达事故现场抢修.

3,对于涉及结构安全的质量问题,应当按照相关规定办理.

4,质量保修完成后,由发包人组织验收.

四、保修费用:保修费用由造成质量缺陷的责任方承担.

五、其它

双方约定的其它统筹质量保修事项:工程质量保修金按照工程竣工结算价的10%计保修期满,无息返还全部保修金.

本工程质量保修书,由施工合同发包人,承包人双方在竣工验收前共同签署,作为施工合同附件,其有效期至保修期满.

发包人(公章):承包人:(公章)

单位负责人(签字):法定代表人(签字):

或委托代理人:

项目经理(签字):

年月日年月日

工程建设施工廉政合同

项目法人(甲方)

施工单位(乙方)

为加强工程建设中的党风廉政建设,保证工程建设高效

本文是一篇安全生产论文范文,安全生产相关电大毕业论文,关于省响洪甸水库管理处工程建设DOC相关本科毕业论文范文。适合安全生产及工程建设及承包人方面的的大学硕士和本科毕业论文以及安全生产相关开题报告范文和职称论文写作参考文献资料下载。

第一条双方的责任

(一)严格遵守党和国家有关法律法规及移民后扶项目建设的有关规定.

(二)严格执行的合同,自觉遵守合同.

(三)双方的业务活动坚持公开,公正,诚信,透明的原则(法律认定的商业秘密和合同另有规定除外),不得损害国家和集体利益,违反工程建设管理规章制度.

(四)建立健全廉政制度,开展廉政教育,设立廉政告示牌,公布,监督并认真查处违法违纪行为.

(五)任何一方发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为,有及时提醒对方纠正的权利和义务.

(六)发现对方严重违反本合同的行为,任何一方有向其上级有关部门,建议给予处理并要求告知处理结果的权利.

第二条甲方应遵守的内容

(一)甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金,有价证券和贵重物品,不得在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用等.

(二)甲方工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请或可能对公正执行公务有影响的其它宴请和娱乐活动,不得接受乙方提供的通讯工具,交通工具和高档办公用品等.

(三)甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修,婚丧嫁娶活动,配偶子女的工作安排以及出国出境,旅游等提供方便等.

(四)甲方工作人员的配偶,子女不得从事与甲方工程有关的材料设备供应,工程分包,劳务等经济活动等.

(五)除本施工合同有规定外,甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位,不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备.

第三条乙方应遵守的内容

(一)乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金,有价证券,贵重礼品.

(二)乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用.

(三)乙方不得以任何理由邀请甲方及其工作人员外出旅游或安排甲方工作人员参加超标准宴请及娱乐活动.

(四)乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具,交通工具和高档办公用品等.

(五)乙方及其工作人员应严格按监理规程办事,不得为谋取私利向监理人员非法行贿,私下串通,损害甲方利益.同时必须对监理单位和工程监理人员履行向甲方承诺的上述其他廉政义务.

(六)乙方如果发现甲方工作人员或工程监理人员有违反廉政规定的行为,应向甲方组织或上级单位.甲方和工程监理部门不得找任何借口对乙方进行报复.甲方对属实或严格遵守廉政合同的乙方,在同等条件下给予承接后续工程的优先邀请投标权.

第四条违约责任

(一)甲方及其工作人员违反本合同第一,二条,按管理权限,依据有关规定给予党纪,政纪或组织处理,涉嫌犯罪的,移交司法机关追究刑事责任,给乙方单位造成经济损失的,应予以赔偿.

(二)乙方及其工作人员违反本合同第一,三条的,按管理权限,依据有关规定,给予处理,给甲方单位造成经济损失的,应予以赔偿,情节严重的,甲方有权在今后三年内不接受乙方任何项目投标.

第五条本合同有效期为甲乙双方签署之日起至该工程项目竣工验收后止.

第六条本合同作为工程施工合同的附件,与工程施工合同具有同等的法律效力,经合同双方签署立即生效.

第七条本合同一式叁份,甲,乙双方及监督单位各执一份.

甲方单位:(盖章)乙方单位:(盖章)

法定代表人:法定代表人:

地址:地址:

::

项目经理:

甲方监督单位(签字盖章):乙方监督单位(签字盖章):

::

年月日

第五章工程量清单

1.工程量清单说明

1.1工程量清单应与投标须知,合同条款,图纸等竞争性比选文件内容一起参照阅读.

1.2工程量清单中的工程量是用作投标报价的估算工程量,不作为最终结算的工程量,用于结算的工程是承包人实际完成的,并按合同有关计量规定计量的工程量.

1.3除合同另有规定外,工程量清单中的价款包括由承包人承担的人工费,材料费和工程设备费,机械费,企业管理费,措施费(含易撒漏物资密闭运输的费用),配合费,规费,税金,安全生产费等全部费用和要求获得的利润以及应由承包人承担的义务,责任和风险所发生的一切费用.

1.4符合合同规定的全部费用和利润都应包括在工程量清单所列的各项目中,合同规定应由承包人承担而在工程量清单中未详细列出的项目,其费用和利润应认为已包括在其它有关项目的单价和合价中.竞标人不应在工程量清单中自行增加新的项目或修改项目名称.

1.5工程量清单中的"综合单价报价"和"合价"栏均应由竞标人按竞争性比选文件提供的格式填报,并在其结尾处填写投标总报价.报价货币为人民币.若竞标人对某些项目未填报单价和合价,则应认为已包括在其它项目的单价和合价以及投标报价内.

1.6工程量清单中各项目的工作内容和要求及其计量和支付的规定详见竞争性比选文件有关要求.

2.工程量清单

2.1竞标人必须按比选人提供的清单格式填报,不得修改,增减,变更清单中的任何内容,否则按废标处理.

2.2具体内容详见第七章中的已标价工程量清单.第六章图纸

在重庆市梁平公共资源交易网(lpggzy.cqjsxx.或cqlpjyzx.)网上自行下载.

第七章竞标文件格式

竞标文件大袋封套格式:

2016年度大中型水库移民后期扶持项目(明达镇新益村通畅工程)

施工比选

投标文件

比选人:

比选人地址:

2016年度大中型水库移民后期扶持项目(明达镇新益村通畅工程)施工比选,竞标申请文件在年月日时分前不得开启.

竞标人:(盖单位公章)

法定代表人或其委托代理人:(签字或盖章)

年月日

目录

一、竞标函部分

(一)竞标函及竞标函附录

(二)法定代表人明或附有法定代表人明的授权委托书

(三)竞标保证金(附银行存单复印件)

(四)已标价工程量清单

二、资格审查资料

(一)法定代表人明或附法定代表人明的授权委托书

(二)竞标人基本情况表

(三)项目管理机构

(四)其他材料

一、竞标函部分

竞标函部分袋封套格式

2016年度大中型水库移民后期扶持项目(明达镇新益村通畅工程)

施工比选

竞标函部分文件

比选人:

比选人地址:

2016年度大中型水库移民后期扶持项目(明达镇新益村通畅工程)施工比选,竞标函文件在年月日时分前不得开启.

竞标人:(盖单位公章)

法定代表人或其委托代理人:(签字或盖章)

年月日

封面格式

2016年度大中型水库移民后期扶持项目(明达镇新益村通畅工程)

施工比选

投标文件

(竞标函部分)

竞标人:(盖单位公章)

法定代表人或其委托代理人:(签字或盖章)

年月日

目录

(一)竞标函及竞标函附录

(二)法定代表人明或附有法定代表人明的授权委托书

(三)竞标保证金(附银行存单复印件)

(四)已标价工程量清单

(一)竞标函

(比选人名称):

1.我方已仔细研究了(项目名称)施工竞争性比选文件的全部内容,愿意以人民币(大写)($)的竞标总报价,工期日历天,按合同约定实施和完成承包工程,修补工程中的任何缺陷,工程质量达到.

2.我方承诺在竞标有效期内不修改,撤销竞标文件.

3.随同本竞标函提交竞标保证金一份,金额为人民币(大写)元($).

4.如我方中标:

(1)我方承诺在收到中标通知书后,在中标通知书规定的期限内与你方签订合同.

(2)随同本竞标函递交的竞标函附录属于合同文件的组成部分.

(3)我方承诺按照竞争性比选文件规定向你方递交履约担保.

(4)我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程.

(5)我方承诺派驻本工程施工现场的项目部成员必须与资格审查时所报一致(不可抗力因素影响除外).

否则我方自愿承担承担一切违约责任.

5.我方在此声明,所递交的竞标文件及有关资料内容完整,真实和准确,且不存在第二章"竞标人须知"第1.4.3项规定的任何一种情形.

6.(其他补充说明).

投标人:(盖单位公章)

法定代表人或其委托代理人:(签字)

地址:

网址:

:

传真:

邮政编码:

年月日

竞标函附录

序号条款名称约定内容备注1项目经理姓名:2工期天数:日历天3分包不分包4缺陷责任期按国家有关规定执行等

竞标人:(盖单位公章)

法定代表人或委托代理人:(签字)

年月日

(二)法定代表人明或附法定代表人明的授权委托书

法定代表人明

竞标人名称:

单位性质:

地址:

成立时间:年月日

经营期限:

姓名:性别:职务:

系(竞标人名称)的法定代表人.

特此证明.

竞标人:(盖单位公章)

年月日

授权委托书

本人(姓名)系(竞标人名称)的法定代表人,现委托(姓名)为我方代理人.代理人根据授权,以我方名义签署,澄清,说明,补正,递交,撤回,修改(项目名称)施工竞标文件,签订合同和处理有关事宜,其法律后果由我方承担.

委托期限:.

代理人无转委托权.

附:法定代表人明

竞标人:(盖单位公章)

法定代表人:(签字)

:

委托代理人:(签字)

:

年月日

法定代表人正面复印件

委托代理人正面复印件

法定代表人反面复印件

委托代理人反面复印件

注:法定代表人参加竞标活动并签署文件的不需要授权委托书,只需提供法定代表人明,非法定代表人参加竞标活动及签署文件的除提供法定代表人明外还须提供授权委托书.

(三)竞标保证金

(附银行存单复印件)

(四)已标价工程量清单

工程名称:2016年度大中型水库移民后期扶持项目(明达镇新益村通畅工程)

编号项目名称项目主要特征计量单位工程量综合单价最高限价(元)综合单价报价(元)合价(元)1土方开挖开挖,装载,运输,清理工作面等.m374.1503.912石方开挖开挖,解小,装载,运输,清理工作面等.m3132.95030.583土方夯实回填1.机械整平土方,2.拖式羊足碾回转碾压,3.压路机前进,后退,往复碾压.m3198.21011.364M7.5浆砌条石土方开挖及回填,材料购买,运输,选石,砌筑,勾缝等m385.110374.9555cm厚级配碎石基层购买,运输,培路基,铺平,机械辗压等.m26447.4208.14620cm厚手摆片石购买,运输,挖路槽,培路基,铺平,机械辗压等.m2709.22029.84720cm厚C30水泥混凝土面层1.购买,运输,2.清扫整理下承层,3.制模,4.人工铺料,整平,5.浇筑,养护等全部工作.m26447.42089.148DN500预制涵管预制涵管购买,运输,土石方开挖,回填及安装等.m12.000182.17合计(元)

竞标人:(盖单位公章)

法定代表人或委托代理人:(签字)

年月日

二、资格审查资料

资格审查资料袋封套格式

2016年度大中型水库移民后期扶持项目(明达镇新益村通畅工程)

施工比选

资格审查部分文件

比选人:

比选人地址:

2016年度大中型水库移民后期扶持项目(明达镇新益村通畅工程)施工比选,资格审查部分文件在年月日时分前不得开启.

竞标人:(盖单位公章)

法定代表人或其委托代理人:(签字或盖章)

年月日

封面格式

2016年度大中型水库移民后期扶持项目(明达镇新益村通畅工程)

施工比选

投标文件

(资格审查资料)

竞标人:(盖单位公章)

法定代表人或其委托代理人:(签字或盖章)

年月日

目录

(一)法定代表人明或附法定代表人明的授权委托书

(二)竞标人基本情况表

(三)项目管理机构

(四)其他材料

(一)法定代表人明或附法定代表人明的授权委托书

法定代表人明

竞标人名称:

单位性质:

地址:

成立时间:年月日

经营期限:

姓名:性别:职务:

系(竞标人名称)的法定代表人.

特此证明.

竞标人:(盖单位公章)

年月日

授权委托书

本人(姓名)系(竞标人名称)的法定代表人,现委托(姓名)为我方代理人.代理人根据授权,以我方名义签署,澄清,说明,补正,递交,撤回,修改(项目名称)施工竞标文件,签订合同和处理有关事宜,其法律后果由我方承担.

委托期限:.

代理人无转委托权.

附:法定代表人明

竞标人:(盖单位公章)

法定代表人:(签字)

:

委托代理人:(签字)

:

年月日

法定代表人正面复印件

委托代理人正面复印件

法定代表人反面复印件

委托代理人反面复印件

注:法定代表人参加竞标活动并签署文件的不需要授权委托书,只需提供法定代表人明,非法定代表人参加竞标活动及签署文件的除提供法定代表人明外还须提供授权委托书.

(二)竞标人基本情况表

竞标人名称注册地址邮政编码联系人传真网址组织机构代码法定代表人姓名技术职称技术负责人姓名技术职称成立时间员工总人数:企业资质等级其中项目经理营业执照号高级职称人员注册资金中级职称人员开户银行初级职称人员账号技工经营范围

备注注:应附竞标人营业执照副本,资质证书副本,安全生产许可证,三类人员(A,B,C)证的复印件,

(三)项目管理机构

项目管理机构组成表

职务姓名职称执业或职业资格证明备注证书名称级别证号专业

主要人员简历表

姓名年龄学历职称职务拟在本合同任职毕业学校年毕业于学校专业主要工作经历时间参加过的类似项目担任职务发包人及联系

注:项目经理应附二级及以上建造师注册证书复印件(含临时建造师注

本文是一篇安全生产论文范文,安全生产相关电大毕业论文,关于省响洪甸水库管理处工程建设DOC相关本科毕业论文范文。适合安全生产及工程建设及承包人方面的的大学硕士和本科毕业论文以及安全生产相关开题报告范文和职称论文写作参考文献资料下载。

项目技术负责人应附中级及以上职称证复印件,

其他主要人员应附相应的有效证书复印件.

(四)其他材料

20

23

37

61